Договор на натяжные потолки. Образец договора на поставку и установку натяжных потолков Договор на установку потолка армстронг

Когда вы решили, установить у себя дома натяжные потолки и хотите их заказать в специализирующейся на этом компании, то вам нужно составить Договор на натяжные потолки, но прежде всего вам нужно определиться с компанией, которая буде производит установку. Для этого лучше обратится в Фирму с хорошей репутацией и большим опытом работ.

Когда с фирмой определились, вам представят типовой документ на составления договора на установку натяжных потолков. Нужно внимательно изучить документ. Следует избегать многосторонних соглашений, которые могут оказаться обманом.

При составлении договора указывается цена. Цена устанавливается при выборе полотна и всех комплектующих. Цена зависит от материала натяжных потолков и цвета, площади помещения и стоимости расходных материалов. Все эти цены сведены в таблицу и предоставляются заказчику.

В договоре также должны оговориться вопросы ответственности сторон. Фирма исполнитель монтажных работ несет полную ответственность за помещение в процессе установки натяжных потолков. Также в нем обговариваются права и обязанности обеих сторон.

Заказчик должен:

Оплатить стоимость установки натяжных потолков в указное время в полном объеме.

Обеспечить доступ к помещению, где проводятся работы.

После установки натяжных потолков, подписать акт приемки работ. Если качество выполненной работы неудовлетворительное, можно отказаться от подписания акта. В этом случае нужно письменно отказаться от подписания с указанием причин отказа.

К обязанностям монтажной фирмы относят:

Выполнение всех работ указанных в договоре в полном объеме и в указанные строки.
Устранения за свой счет возникших дефектов в гарантийный строк.

Исполнитель может сдать помещение раньше сроков, согласовав это с заказчиком.

Таким образом, как правильно составить договор на натяжные потолки , забота исполнителя. Ваше забота -проверить договор на правильность.

Пример договора на установку натяжных потолков можно скачать ниже:

Договор на монтаж натяжного потолка

№ «_______»

г. Волжский

«___»____________ 2011 г.

____________________________________________________________________________

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика (далее Заявка) оказать услуги по монтажу натяжного потолка и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков, а Заказчик оплатить услуги согласно Заявки, по Смете и в количестве, указанных в Счетах Исполнителя, а также соблюдать правила эксплуатации.

1.2. Исполнитель обязуется:

Изготовить натяжной потолок_____(количество)__________(площадьм2)__________________________(материал),

Страна производитель;

Произвести его установку, согласно рабочему чертежу, одобренному Заказчиком;

Ознакомить Заказчика с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков;

1.3. Срок выполнения работ:

Начало ________________

Окончание _____________

1.3.Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки.

1.5.При поэтапном выполнении работ составляется промежуточный Акт выполнения работ.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК

2.1. Конкретные пожелания Заказчика о сроках предоставления и категории услуг отражаются в Заявке Заказчика.

2.2. Для оформления Заявки Заказчик сообщает свою фамилию, имя и отчество, адрес, контактные телефоны.

2.3. После получения Заявки от Заказчика Исполнитель подтверждает заказ, и совместно обговариваются сроки монтажных работ, качество полотна и стоимость и выставляет Заказчику Счет на оплату услуг по Заявке.

2.3. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с гражданским кодексом РФ (Гл.4, ст.48)

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1Заказчик обязан:

3.1.1.Подготовить помещение к монтажу натяжного потолка: отодвинуть мебель на 1.2 м, снять карнизы, застелить полы, не красить стены в чистовую, обозначить скрытую проводку и скрытые коммуникации, обеспечить напряжение на светильниках, обеспечить лесам (турами) при высотепотолка от 3.5 м, стены и перегородки должны быть достаточно крепким для качественного монтажа потолка.

3.1.2.Предупредить монтажников о хрупких декоративных (дизайнерских) вставкахи хрупких строительных элементах вместахкрепления профиля или убрать их для сохранности.

3.1.3.Обеспечить сохранность элементов потолка для его установки. В случае порчи или утратыуказанных материалов по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки и вслучае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолка.

3.1.4.Подписать Акт сдачи-приемки и произвести полный расчет за выполнение работы всоответствии с Договором.

3.2.1.Заказчик имеет право:

3.2.2.Получить при заключении Договора необходимую информацию по эксплуатации натяжных потолков.

3.2.3.В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю понесенным им расходов* и неустоек, связанных с исполнением обязательств по Договору.

* под фактическими понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам (производителю, перевозчику или иным лицам), неустойки и удержания, оплаченные Исполнителем, указанным лицам во исполнение настоящего Договора.

3.2.4. Получить информацию о стадии обработки Заявки.

4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги по подбору, качеству и монтажу натяжного полотна.

4.1.2. В необходимом объеме предоставить Заказчику достоверную информацию о продукте, включая информацию о потребительских свойствах и безопасности продукта.

4.1.3. Информировать Заказчика о процессе выполнения Заявки.

4.2.Исполнитель имеет право:

4.2.1. Получить необходимую информацию от Заказчика о состоянии стен, перегородок, о скрытых проводкахикоммуникациях, получить леса (туры) для монтажа потолка свыше 3.5 м.

4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине недобросовестного отношения со стороны Заказчика (предоставления неверного адреса, контактных телефонов, не подготовка помещения к установки натяжных потолков, неоплата Счетов Заказчиков выставленных по Смете Исполнителем).

5.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1.1.Оплата за услуги осуществляется Заказчиком по ценам, указанным Исполнителем в настоящем договоре.

5.1.2.Стоимость работ по Договору устанавливается в рублях. Расчет между сторонамипроизводится в рублях.

5.1.3.При заключении Договора Заказчик оплачивает 50% от общей суммы в течение 2-х банковских дней с момента подписания Договора, оставшиеся 50% сразу же после установки потолка в момент подписания Акта сдачи-приемки (при наличном расчете). При безналичном расчете предоплата составляет 100%.

5.1.4.В случае отказа Заказчика от оплаты стоимости 50% стоимости работ сразу же после установки потолка, Исполнитель имеет право демонтировать установленные потолки. В этом случае установка потолков производится в день удобный для Исполнителя и за дополнительную плату.

5.1.5. Расчет между сторонами осуществляется в порядке безналичной оплаты на р/с, указанный Исполнителем, илиналичной суммой.

5.1.6. Стоимость работ по Договору составляет_________________________

5.1.7. Заказчик производит предоплату в размере _______________________

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Заневыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неподготовленности объекта к монтажу (нет напряжении 220В, демонтирована стена, Заказчик или его представитель не могли приехать длядопускамонтажников на объект и других действий, которые могут привести к невозможности монтажа потолков). Заказчик возмещает Исполнителю порожний приезд суммой в ____________________.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчику того, что не указано в Договоре.

7.ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.

7.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:

Изменения сроков совершения монтажа;

Непредвиденный рост цен на материал;

Непредвиденный рост цен транспортных тарифов;

7.3.1. Заказчиквправе потребовать расторжение Договора если:

7.3.2. задержка Исполнителем начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.3.3. задержка Исполнителем окончания работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящимот Заказчика.

7.4.1. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае:

7.4.2. приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Исполнителя насрок, превышающим 30 дней;

7.4.3. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.5.1 Изготовленный по индивидуальным размерам Заказчика потолок, не подходящий по фасону и т.д. возврат и обмену не подлежит.

7.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и дополнения к Договору осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений, и оформляются в виде приложений к Договору.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Срок гарантии на натяжной потолок 12 месяцев. Срок исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки.

8.1 Условия гарантии:

8.1.1. гарантия действительна только при наличии настоящего Договора и полной оплаты выполненных работ.

8.1.2.Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. При не затруднительном доступе к дефектному потолку.

8.2.Не гарантированный ремонт:

Если нарушена инструкция по эксплуатации потолка;

Если неисправность конструкции и полотна произошла по причине механических повреждений;

Если повреждения вызваны попаданием внутрь натяжного потолка посторонних предметов, жидкостей,

насекомых;

Если вибрация потолка происходит из-за внешнего воздействия воздуха;

Если повреждения вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, включая такие, как несоответствие

Государственным стандартам параметров питающих сетей, и другими подобнымивнешнимифакторами.

8.3. Срок эксплуатации 15 лет.

9.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному Договору в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, экономических и политических нововведений, блокад, военных действий, забастовок и других подобных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнениеобязательствсторонами, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, согласно ст.28 п.6 ЗоЗПП. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, при немедленном извещении сторон о возникновении указанных обстоятельств.

9.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны немедленно известить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.

9.3.Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по указанному Договору. В этом случае возмещение сторонами возможных убытков решается путем переговоров и взаимного урегулирования.

9.4.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, принимаемые ими в соответствии с федеральными законами.

10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Стороны договариваются прилагать все усилия для урегулирования разногласий путем переговоров.

10.2.В случае невозможности решения спорных моментов путем переговоров споры разрешаются согласно законодательства РФ.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Данный Договор составлен в рамках Гражданского Кодекса РФ (согласно ст.3 п.2, ст.421 п.1, 3, 4 ГК РФ).

11.2.Настоящий Договор составлен в 2-х(двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.

11.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК

_________________________________________

М.П.подпись, М.П.

Смотри также материалы

Долговечность натяжного потолочного покрытия зависит от используемых материалов и соблюдения технологии монтажа. Если качество полотен можно проверить, заказывая покрытие, то правильность установки проконтролировать не всегда получается. Чтобы защититься от применения низкокачественных материалов и нарушений в процессе монтажа, заключайте договор на установку натяжных потолков. Этот документ защитит вас от многих проблем с потолком, которые могут возникнуть по вине компании-установщика. В спорных ситуациях вы сможете потребовать бесплатный ремонт или замену натяжного потолочного покрытия.

Цель составления договора на установку натяжных потолков

Договор на монтаж потолка из натяжной ткани или поливинилхлоридной пленки нужен тем, кто хочет иметь гарантии, что все работы будут проведены правильно. Договор позволяет четко очертить ответственность и обязанности сторон, а также оговорить требования к срокам и качеству выполненных работ. В этом документе указываются расценки на материалы и работы, которые действуют на момент заключения договора. Это убережет вас от изменения цены и лишних расходов.

Предметом этого документа являются услуги, которые оказывает вам фирма-установщик.

В бумагах четко оговариваются:

расценки (на материалы и работу);
сроки выполнения работ;
объемы;
порядок выполнения вашего заказа;
обязанности и права сторон;
перечисляются гарантийные случаи и обязательства установщика.

Желательно указывать все расценки в стойкой валюте, чтобы предотвратить изменения цены из-за скачков курса. Компания-исполнитель выполняет необходимые замеры, изготавливает и раскраивает полотнище, после чего доставляет его на место и проводит установку.

Если какие-либо сроки или условия в договоре нарушены, исполнитель обязан компенсировать издержки, согласно указанным в договоре нормам законодательства. Доставка и установка натяжного полотнища выполняются в сроки, указанные в договоре. После монтажа компания предоставляет гарантии на качество проведенных работ.

Важно! Основное назначение документа – определение стоимости, сроков и объемов работ, а также перечисление гарантий на раннее оговоренные условия сотрудничества.

Основные правила составления договора

Договор на поставку и установку натяжных потолков может составляться с учетом индивидуальных пожеланий сторон, но есть обязательные пункты, которые должны присутствовать в любом документе. Помимо ответственности и обязанностей сторон оговариваются расценки на материалы и работы. Чтобы не появились неожиданные дополнительные расходы, должна быть указана общая стоимость работ. Причем калькуляцию расходов исполнитель должен провести до момента подписания договора.

Обязательно оговаривается наличие предоплаты и ее размер. Также должна быть оговорена возможность досрочного выполнения работ и внесения дополнительной оплаты за порчу полотна до момента монтажа, которая произошла по вине владельцев квартиры.

Обязательно оговариваются форс-мажорные обстоятельства. Это такие ситуации, когда одна из сторон может отойти от установленных в договоре условий. К таким ситуациям относятся техногенные катастрофы, природные катаклизмы, новые законы и военное положение в стране.

Важным пунктом документа считаются обязанности сторон и их права. Обязанности заказчика следующие:

Оплатить работы в полном объеме или внести предоплату в установленные сроки.
Подготовить помещения и создать в нем необходимые условия для дальнейшего проведения работ по монтажу натяжного потолочного покрытия.
Подписать приемочный акт после установки потолка. Если качество работ вас не устроило, то вы вправе отказаться от подписания акта, указав причину в письменной форме.

Обязанности исполнителя:

выполнить работы в установленные сроки с соблюдением пожеланий заказчика;
в арсенале исполнителя должно быть все необходимое оборудование и материалы для качественного выполнения работ и надежности всей конструкции;
если какие-либо дефекты появились в гарантийный период, исполнитель обязан убрать их за свой счет.

Важно! Ответственность за выполнение пунктов соглашения во многом лежит на подрядчике, поэтому от его квалификации и опыта зависят сроки и качество работ.

Типичный образец договора

Образец договора на натяжные потолки поможет вам разобраться в бумагах при заключении настоящего документа в компании, занимающейся монтажом потолочного покрытия.

В составе договора должны быть следующие обязательные пункты:

предмет договора и расценки;
обязанности сторон;
необходимые расчеты;
ответственность обоих сторон;
другие условия;
технические характеристики;
форс-мажорные обстоятельства;
реквизиты сторон.

Довольно часто в договоре прописывают правила эксплуатации натяжного полотнища после его установки. Этот пункт содержит перечисление действий и ситуаций, которые приведут к порче покрытия, его провисанию, уменьшению эксплуатационного срока, ухудшению эстетической привлекательности и появлению других дефектов.

Так выглядит стандартный договор на монтаж натяжного полотнища из ПВХ или ткани. В зависимости от условий сотрудничества или личных пожеланий заказчика договор можно дополнить новыми пунктами или изменить их количество. Чтобы вам не пришлось дополнительно тратить время и средства, дополните договор своими требованиями и пожеланиями к выполненной работе.

Гарантийные сроки

В течение гарантийного периода запрещено проводить самостоятельный ремонт натяжного покрытия, демонтировать полотнище, устанавливать новые осветительные приборы. Также запрещено привлекать третьих лиц для выполнения этих операций, поскольку гарантия производителя аннулируется. Для ремонта натяжного потолка в гарантийный период следует обращаться только в ту фирму, которая установила покрытие.

Исполнитель дает десятилетнюю гарантию на качество натяжного покрытия и комплектующих материалов. Сроки отсчитываются со дня установки. Эти гарантийные обязательства действительны только при условии соблюдения правил эксплуатации.

На установочные работы действует гарантия два года. Обратите внимание, что наличие небольшой щели между декоративной накладкой и стеной не является браком натяжного покрытия.

Подводные камни, на которые нужно обратить внимание

После получения договора внимательно его перечитайте и уточните спорные моменты или те места, где у вас возникли вопросы. Будьте особенно внимательны к мелочам, чтобы в будущем это не обернулось против вас. Желательно заранее узнать, какие пункты должны быть в договоре.

Также по поводу некоторых моментов можно проконсультироваться с юристом. Он поможет составить договор с учетом требований законодательства. К тому же специалист знает, что чаще всего является причиной спорных моментов, и как избежать этих неприятностей. Заранее изучив образец документа, вы можете при необходимости внести свои поправки в составленные исполнителем бумаги.

Поскольку в документе оговариваются условия приемки и ваши действия при выявлении нарушений договоренностей, следите за процессом монтажа и контролируйте качество всех работ. В противном случае после выполнения дефекты и недочеты проявятся не сразу, и доказать вину установщиков будет сложнее.

Важно! Следите, чтобы в ходе работы материалы не заменялись менее качественными, а также контролируйте правильность монтажа.

В техусловиях документа обязательно должен быть пункт, где говорится, что в квартире после выполнения замеров до монтажа потолочного покрытия не проводилась перепланировка. В противном случае габариты и форма помещения меняются, и покрытие может провисать или вообще не подходить по форме. В этом случае заказчику придется оплатить работы, которые понадобится провести для устранения провисания и других дефектов.

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ИП Духанин Владимир Николаевич	ФИО
	АДРЕС


ИНН:632301528442	Паспорт
ОГРН:314632416000024
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)

Практичность и срок эксплуатации натяжного полотна напрямую зависят от показателей качества продукции и соблюдения технологии установки. Если характеристики ткани, пленки можно проверить до начала работ, то вот обустройство конструкции зависит от профессионализма мастера. Обезопасить себя от некачественного монтажа поможет договор на установку натяжных потолков. Документ подписывается в компании, оказывающей услуги, содержит перечень обязанностей и прав сторон, гарантийный срок, наступление гарантийного случая и многое другое.

Зачем нужен договор на поставку и установку натяжных потолков? Чтобы избежать повышения цены и обезопасить пользователя от некачественного выполнения работы. Подписывая документ, хозяин квартиры определяет срок монтажа, объемы работ.

В договоре прописываются следующие пункты:

расценки на работу, материалы;
порядок выполнения и общий объем работ;
сроки установки натяжного потолка;
права, обязанности сторон;
гарантийный срок;
гарантийные случаи, при которых положен бесплатный ремонт за счет компании.

Расценки договора должны указываться в валюте государства – это предупредит возможные повышения стоимости из-за изменений курсов валюты. В обязанности компании входит предварительный замер площади, изготовление (покупка) и раскрой полотнища.

Важно! В договоре должен быть пункт об обязательствах возмещения при нарушениях сроков выполнения услуги. Например, поставщик не смог закончить монтаж в срок (по независимым от покупателя причинам) – за это положена компенсация.

Акт выполненных услуг – обязательный документ. Без акта хозяин квартиры попросту не сможет предъявить претензии. Пока нет акта, услуга не завершена – это закон. Подписание документа приемки – процедура, при которой хозяин еще может потребовать переделки дефектов в самые короткие сроки, а после подписания все погрешности, не входящие в гарантийные, придется ремонтировать за свой счет.

Основные правила составления договора

Назначение документа состоит в определении сроков монтажа, указании гарантийных обязательств и стоимости работ. В договор на монтаж потолка входит ряд стандартных пунктов, а также могут вноситься дополнения/изменения по индивидуальным просьбам пользователя.

Чтобы предупредить повышение цены, необходимо провести предварительную калькуляцию работ – это обязанность компании. Также указывается пункт о предоплате, ее размере. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, вносится пункт о срочности и дополнительной оплате за оперативность. Оговариваются пункты форс-мажорных обстоятельств, порчи полотна до начала монтажа по вине хозяина квартиры. Оговариваются права, обязанности сторон.

В обязанности заказчика входят следующие пункты:

внесение оговоренной суммы предоплаты до начала монтажа;
оплата остатка суммы в указанные сроки;
создание условий для работы в помещении;
допуск мастера в помещение для проведения работ;
подписание акта приемки по окончании монтажа натяжных потолков.

Важно! Если качество работы не устраивает хозяина, он может отказаться от подписания акта, указав разумные причины отказа в письменной форме.

Обязанности исполнителя:

осуществить выполнение комплекса работ в указанные сроки;
учесть пожелания заказчика, прописанные в договоре;
предоставить материалы, необходимые инструменты и оборудование для работы;
обеспечить надежность, прочность, эстетическую привлекательность конструкции;
при выявлении дефектов в процессе эксплуатации, входящих в перечень гарантийных, устранить их в короткое время за свой счет.

Поскольку качество и эксплуатационные характеристики натяжного потолка напрямую зависят от квалификации исполнителя, опыт мастеров имеет огромное значение.

Типичный образец договора

Проще понимать всю структуру документа, опираясь на образец договора на натяжные потолки.

Обязательные пункты, которые должны входить в документ:

сам предмет договора, особенности конструкции;
обязанности заказчика, исполнителя;
расчеты по каждому виду работ, итоговая сумма;
индивидуальные условия;
ответственность обеих сторон;
технические характеристики конструкции;
обстоятельства непреодолимой силы;
прочие условия;
реквизиты заказчика, исполнителя.

Если в договоре указаны правила эксплуатации потолка после монтажа, их следует придерживаться. Как правило, пункты содержат простые указания о соблюдении осторожности, необходимости чистки только мягкими составами. Также указываются действия, приводящие к потере прочности, эстетичности полотна, появлению дефектов.

Важно! В договор могут вноситься пункты индивидуальных пожеланий заказчика. Чтобы не забыть о том, что необходимо, хозяину лучше заранее определиться с пожеланиями и записать их отдельно, а потом внести в договор.

Гарантийные сроки

Под гарантийным сроком понимается период времени, в течение которого исполнитель обязуется устранить дефекты конструкции за свой счет. Чтобы не нарушать договорных обязательств, пользователю запрещается проводить ремонтные или восстановительные работы без уведомления исполнителя. Это значит, что нельзя вставлять дополнительные светильники, справляться с выпуском воды из запотолочного пространства, выполнять прочие манипуляции без присутствия представителя компании.

Чтобы поставить осветительный прибор, закрепить багет, выполнить другие работы, обязательно звонить установщику, оповещать о необходимости проведения работ и затем требовать пометку в договоре, на гарантийном талоне или подписывать акт приемки выполненных услуг. В противном случае гарантийные обязательства компании обнуляются, и заказчику придется справляться с любыми дефектами за свой счет.

Важно! Гарантия дается на срок 10 лет. В общий реестр включается цельность материала (ткани, пленки), комплектующих материалов, метизов. Срок отсчета начинается с момента (дня) установки натяжного потолка. Гарантия нивелируется при условии нарушения правил пользования.

При установке может оставаться зазор между стеновой панелью и декоративной вставкой – это не брак, на который положена гарантийная замена. На установочные работы срок гарантии составляет 2 года со дня завершения монтажа.

Подводные камни, на которые нужно обратить внимание

Что следует делать, при заключении договора? Внимательно читать все пункты и то, что пишут мелким шрифтом. Встречающиеся спорные моменты следует уточнять до подписания документа. Исполнитель не может трактовать нюансы только в свою сторону, при любых неточностях следует добиваться устранения или разъяснения спорных моментов.

Заранее зная, что именно будет прописано в договоре, можно без труда оценить надежность компании. Договор можно и нужно забирать с собой, чтобы обсудить с юристом. При необходимости следует внести поправки, а если исполнитель отказывается от составления договора с учетом действующего законодательства, от услуги лучше отказаться. Спорные моменты обернутся против заказчика, доказать незнание или потребовать исполнения договоренностей, заключенных в устной форме, будет сложно.

г. _______________ "__"___________ ____ г.

В лице _________________________, действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________ действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов (или: из материалов, предоставленных Заказчиком), собственными силами и средствами работы по установке натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (или подвесных звукопоглощающих потолков) в помещении Заказчика (далее - "работы") - _____________________, расположенном по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства, Планом-графиком работ (Приложение N _____), Сметой (Приложение N _____), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды, перечень, качество материалов, подлежащих использованию Подрядчиком, устанавливаются Заданием Заказчика (Приложение N _____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Не позднее ____________________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:

План-график работ (Приложение N _____);

Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N _____), в которой указывается ассортимент, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;

Смету на выполнение работ (Приложение N _____).

2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ____________________ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.

2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____________________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.

2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями о качестве, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N _____).

2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан не позднее ____________________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ____________________;

Обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N _____).

2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: ____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ____________________ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _____ с _____ часов до _____ часов по следующим дням недели: ____________________.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее ____________________ с момента получения извещений Подрядчика.

2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

2.2.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком приобретать материалы: ________________________ и оборудование: _______________________ (указать наименование) (указать наименование) в следующих случаях: _____________________________________________________. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на документально подтвержденную стоимость приобретенного оборудования и материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало работ: "___"___________ ____ г.;

Окончание работ: "___"___________ ____ г.;

Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N _____), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору;

Общая продолжительность работ составляет ____________________.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N _____).

Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N _____).

4.2. В течение _____ (__________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик платежным поручением уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.

4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется платежным поручением на счет Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение ____________________ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.2. В случаях, установленных законодательством, Стороны составляют акты освидетельствования скрытых работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.4. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________.

5.5. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.4 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок ____________________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ____________________.

6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________________ с момента приемки работ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N _____ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____________________ за каждый день просрочки.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________________.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок ____________________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение ____________________, настоящий договор считается расторгнутым.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок ____________________ до предполагаемой даты расторжения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение ____________________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ____________________ с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N _____).

10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N _____).

10.6.4. Смета (Приложение N _____).

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик: _____________/________________ ___________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Возможно, будет полезно почитать: