Договор на разработку по. Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо) Модернизация программного обеспечения договор с физическим лицом

Бланк документа «Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на разработку Программного обеспечения

(исполнитель - физическое лицо)

г. ________________________ "___" ____________ 20__ г.

(место заключения Договора) (дата заключения Договора)

Именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование)

в лице ________________________________________________, действующего

(Ф.И.О, должность)

на основании __________________________________________, с одной стороны

(Устава, Положения, Доверенности)

и _____________________________________________________ с другой стороны,

(Ф.И.О, паспортные данные)

а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать

его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.

заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью

настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом

2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет

предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания

указываются в Календарном плане.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения

предоплаты Заказчиком.

2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО

на утверждение Заказчику.

2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива

на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания

Сторонами Передаточного акта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием

и Календарным планом;

3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим

Договором;

3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые,

грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО

и в течение гарантийного срока;

3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО

в течение всего гарантийного срока.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить

в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные

настоящим Договором;

3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору

привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы,

предусмотренные Техническим заданием;

3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,

предусмотренные настоящим Договором.

3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать

промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ

и согласования промежуточных результатов работы.

4. Исключительные права на Программное обеспечение

4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять

и (или) разрешать осуществление следующих действий:

Воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми

способами;

Распространение ПО;

Модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;

Иное использование ПО.

4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят

к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения

5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок,

указанный в Календарном плане.

5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения

с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают

Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих

обязательств по Договору.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического

задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение ____ календарных

дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование

об устранении недостатков (недоработок).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ли ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном

законом порядке.

6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в

Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных

недостатков Программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения

6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору

одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и

решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях,

которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать

ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения

указанной информации виновная Сторона несет ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком

случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на

время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

7. Цена Договора и порядок расчетов

7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему

Договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет

______________________________.

7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату

в размере 50% от их стоимости.

7.3. Оставшиеся 50% стоимости Заказчик оплачивает в течение _____

дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.

7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом

настоящего Договора и не входит в его стоимость.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок

в течение __ месяцев со дня подписания Передаточного акта.

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в

программный код Исполнитель не несет ответственность за работу

Программного обеспечения.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель

______________________________ ________________________________

Заказчик Исполнитель

Посмотреть документ в галерее:

Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Прикрепленный файл:

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Заказчик» , с одной стороны, и [наименование организации Разработчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Разработчик» , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленных в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику программное обеспечение (ПО), с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, по стоимости определяемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Разработка осуществляется Исполнителем своими силами и средствами. Исполнитель также вправе привлечь к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы субподрядчиками перед Заказчиком.

1.8. Заказчик обязуется утвердить ПО или составить список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней календарных дней. Время, необходимое Заказчику на утверждение ПО не входит в сроки выполнения работ, т.е. работы считаются приостановленными. Работы считаются принятыми, если Заказчик не предоставил список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1.9. При необходимости доработки ПО стороны составляют и подписывают список доработок ПО. Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки доработать ПО и повторно предоставить на утверждение.

1.10. После утверждения Заказчиком ПО Исполнитель устанавливает на компьютеры Заказчика разработанное ПО и передает на электронном носителе по Акту приема-передачи ПО (по форме Приложения № 5) установочную версию ПО с приложением инструкции по установке и руководства пользователя, исходные тексты программ, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг (работ).

1.11. На разработанное ПО устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по разработке ПО. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленные в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.12. Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

1.13. Исполнитель также гарантирует, что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель настоящим гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в разработке ПО, в соответствии с условиями договоров между последними и Исполнителем передадут все свои имущественные права в отношении ПО Исполнителю до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) .

1.14. В случае если гарантии, будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору ПО, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование ПО, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.

2.2.1. в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.предоставления Технического задания и Календарного плана ]г. в порядке, предусмотренном СТО СМК 62.02.20 Порядок разработки и модификации программного обеспечения, разработать и предоставить Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку ПО и Календарный план разработки ПО.

2.2.2. Выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения разработки ПО.

2. Порядок сдачи-приемки программного обеспечения

Данный раздел Договора на заказную разработку ПО имеет важное значение для обеспечения соответствия результатов работ потребностям и ожиданиям Заказчика, а также соблюдения интересов Разработчика в части объемов выполнения работ и их окончательной стоимости.

2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.

Для обеспечения качества работ необходимо обеспечить контроль со стороны Заказчика.

2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Можно предусмотреть иной порядок согласования изменений, в том числе путем обмена письмами, в рамках планирования или приемки промежуточных результатов работ.

2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику исходный текст и объектный код Продукта (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.

Важный пункт для Разработчика в целях подтверждения сдачи промежуточных этапов работ и требования их оплаты. Для Заказчика также важно получать промежуточные результаты для проверки качества, тестирования, внесения необходимых изменений в ход работ.

2.4. Заказчик не позднее двух дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.

Пункт важен в первую очередь для Разработчика программного обеспечения.

2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Здесь заложена модель приемки окончательных результатов работ в пользу Заказчика, т.к. он может мотивированно настоять на доработке переданного ему программного обеспечения. Однако это будет достаточно сложно сделать, в случае приемки промежуточных этапов без соответствующих оговорок (см. пункт выше).

Далее в разделе необходимо решить вопрос о правах на промежуточные и окончательные результаты разработок. Если не согласовать иное, Разработчик может создать массу промежуточных версий ПО с приоритетом по дате создания, воспользовавшись финансированием Заказчика. В таком случае Заказчик получит исключительное право только на окончательный результат, а за Разработчиком сохранятся права на массу клонов.

Также возможна ситуация с последующим использованием наработок. Поэтому в договоре на разработку ПО нужно решить вопрос о возможности или запрете использования Разработчиком полученных результатов работ в будущем для создания новых версий Продуктов для себя или третьих лиц.

Здесь же необходимо определить момент перехода исключительного права на созданное по договору программное обеспечение, т.к. это важно для целей бухгалтерского и налогового учета (особенно при осуществлении приемки промежуточных этапов работ).

3. Цена договора и порядок расчетов по договору на разработку ПО

Данный раздел договора имеет существенное значение для обеспечения качества и сроков выполнения работ, обоснования расходов Заказчика для целей налогообложения и обеспечения полной и своевременной оплаты работ в интересах Разработчика.

Возможна масса вариантов определения стоимости работ по созданию программного обеспечения :

. в твердой сумме

. в виде процентов с дохода от последующего использования

. на основе почасовых ставок сотрудников разработчика.

Порядок оплаты также имеет множество вариантов от 100% предоплаты, до оплаты в рассрочку по завершении определенных этапов работ или сдачи результатов в окончательном виде, или по итогам отчетного периода.

4. Ответственность сторон по договору на создание ПО

В разделе согласуются возможные санкции за нарушение сроков выполнения работ, их качество, сроки оплаты, нарушение исключительных прав третьих лиц и т.п.

5. Разрешение споров

Важный раздел договора, поскольку выполнение обязательств и действительность санкций напрямую зависит от возможности их принудительного исполнения.

6. Конфиденциальность

Существенный раздел, поскольку при подписании Договора и в ходе его выполнения стороны будут обмениваться различной информацией, которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.

на оказание услуг по разработке программного обеспечения в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2019 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР ЗАКАЗА
на разработку программного обеспечения
г. Москва "___"__________ 20__ г.
_____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется создать программное обеспечение (далее - "Программа"), соответствующее техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик за создание Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение.
1.2. Программа должна соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора и утвержденного Исполнителем.
1.3. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику все имущественные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами.
2.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.4. После завершения работ Исполнитель предоставляет экземпляр первоначального варианта Программы на утверждение Заказчику. Заказчик принимает первоначальный вариант Программы по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.
2.5. Исполнитель передает окончательный вариант Программы в виде дистрибутива на материальном носителе (CD-ROM или DVD-ROM дисках), к которой прилагается инструкция по установке и руководство пользователя. Исполнитель обязан обучить работе с Программой представителей Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.6. При получении одобрения Заказчика и получения окончательного варианта Программы согласно п. 2.5. Договора, Стороны составляют акт приемки-передачи Программы.
2.7. Исключительное право на созданную Исполнителем Программу принадлежит Заказчику в полном объеме с момента передачи Программы Исполнителем. Заказчик вправе зарегистрировать Программу как ее правообладатель в органах, осуществляющих государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
2.8. Действие полученных Заказчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
2.9. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
2.10. За создание Программы и получение исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ___________
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем ____________________________________.
4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель гарантирует, что:
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
- на момент подписания настоящего Договора Исполнитель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.
4.2. На разработанную Программу Исполнитель устанавливает гарантийный срок __________ со дня подписания акта окончательной сдачи-приемки Программы. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации Программы проблемы (недостатки) и устранить их, если они противоречат условиям технического задания Заказчика.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несоответствия переданной Программы характеристикам, указанным в Техническом Задании Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
- замены программным средством надлежащего качества;
- изменения размера вознаграждения;
- расторжения настоящего Договора с возмещением убытков.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ за каждый ___ просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном су...

Возможно, будет полезно почитать: