Типовой договор поставки изделий. Договор на изготовление и поставку оборудования Пример договора размещения заказа на производство

на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «»2020 г. по «»2020 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ___
на изготовление продукции из комплектующих Заказчика
г. ______________ "___"__________ ____ г.
_____________________________, в дальнейшем именуем__ "Заказчик",
в лице ____________________________________, действующ___ на основании
_____________________, с одной стороны, и ___________________________,
в дальнейшем именуем__ "Подрядчик", в лице __________________________,
действующ___ на основании __________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику производство продукции - _______________ (далее - "продукция") в соответствии со спецификациями и установленными требованиями (Приложение No. __ к Договору), а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.
1.2. Производство продукции будет осуществляться Подрядчиком на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Перечень оборудования содержится в Приложении No. ______. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Подрядчик обязуется демонтировать оборудование из своих производственных помещений и в течение ___ рабочих дней за свой счет возвратить оборудование Заказчику.
СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
2.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик за свой счет закупает и передает Подрядчику все комплектующие, необходимые для производства продукции. Комплектующие, передаваемые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны использоваться исключительно для производства продукции.
2.2. Заказчик передает комплектующие Подрядчику в месте нахождения последнего. Передача комплектующих по количеству и качеству осуществляется по акту, подписываемому представителями Заказчика и Подрядчика.
2.3. Комплектующие должны передаваться Подрядчику в таких количествах, которые Заказчик сочтет необходимыми и удовлетворяющими потребности Подрядчика для производства продукции. Первая передача комплектующих осуществляется не позже чем за _________ рабочих дней до даты начала производства продукции.
2.4. Если какая-либо партия комплектующих, переданная Заказчиком, не удовлетворяет требованиям спецификаций, Подрядчик письменно уведомит об этом Заказчика в течение ___ дней, считая с даты установления этого факта, и приложит письменные отчеты о произведенном Подрядчиком тестировании. Заказчик обязуется заменить указанные комплектующие в течение _________ с даты получения письменного уведомления. В этом случае должен быть согласован в письменной форме новый график производства продукции.
2.5. В конце каждого _______________, в котором имело место производство продукции, Подрядчик обязан представить Заказчику отчет, указывающий, какое количество переданных комплектующих было использовано при производстве продукции; количество комплектующих, хранящихся на учете и находящихся в процессе работы, а также количество продукции, поставленной Заказчику в течение отчетного периода.
2.6. Заказчик имеет право в любое время проводить проверку фактических запасов комплектующих, находящихся у Подрядчика.
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику заказ на производство продукции, высылая его Подрядчику письмом, по факсу или с нарочным, в котором оговаривается тип и количество производимой продукции, а также указывается срок передачи готовой продукции Заказчику или третьим лицам.
3.2. Заказ считается принятым Подрядчиком, если его копия скреплена подписью уполномоченного представителя Подрядчика и передана по факсу или лично в руки надлежаще уполномоченному представителю Заказчика.
3.3. Подрядчик должен передать заказанную продукцию в указанные в заказе сроки.
3.4. Подрядчик передает готовую продукцию в адрес Заказчика или по реквизитам, указанным Заказчиком.
3.5. Подрядчик должен производить продукцию в строгом соответствии со спецификациями и согласно установленным требованиям. Изменения в спецификациях могут производиться исключительно с согласия Заказчика.
3.6. Заказчик может осуществлять проверку производственных помещений Подрядчика, с тем чтобы удостовериться, что продукция производится в соответствии со спецификациями.
3.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему комплектующих в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Заказчик оказывает Подрядчику техническое содействие, которое Заказчик считает необходимым для того, чтобы Подрядчик производил продукцию в соответствии со спецификациями.
СТАТЬЯ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
4.1. Подрядчик обязуется в целях обеспечения контроля качества осуществлять приемочный контроль, производственный контроль и заключительную проверку согласно установленным требованиям. Подрядчик несет ответственность за надлежащее осуществление таких проверок. Результаты всех тестов, включая отрицательные результаты, должны быть подытожены и документированы. Заказчик имеет право тщательно изучить эти документы.
4.2. Если продукция окажется требуемого качества, предписываемого спецификациями, то после надлежащего подписания ответственным лицом продукция признается выпущенной.
С каждой поставленной партией продукции Заказчик должен получить следующие документы:
- копию полного комплекта технической документации, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером партии;
- сертификаты проверки продукции в виде выдержки из отчета о произведенной проверке;
- все другие документы, необходимые для поставки продукции согласно российскому законодательству.
Подрядчик должен получить от надлежащих структур Сертификат соответствия.
4.3. Партия продукции поставляется Заказчику только после того, как она пройдет тестирование, проверку и контроль, предусмотренные в спецификациях.
4.4. В случае если Заказчик выявит, что что-либо из переданной продукции не соответствует спецификациям или установленным требованиям, Заказчик должен оповестить об этом Подрядчика, который имеет право подвергнуть эту продукцию проверке и тестированию. Если Стороны не смогут прийти к соглашению относительно того, является ли продукция несоответствующей спецификациям или установленным требованиям, Стороны должны обратиться к независимому эксперту, который определит, является ли данная продукция несоответствующей. Его решение будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все расходы, возникшие в связи с независимой экспертизой, должны быть отнесены на счет Стороны, которая вынесла неверное решение относительно соответствия или несоответствия данной продукции спецификациям и установленным требованиям.
4.5. Если будет установлено, что продукция не соответствует спецификациям и установленным требованиям, то Подрядчик обязан возместить стоимость несоответствующей продукции (включая расходы на приобретение комплектующих, поставленных Заказчиком) и расходы на перевозку несоответствующей продукции в складские помещения Заказчика или третьих лиц.
СТАТЬЯ 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРОДУКЦИЮ
5.1. Право собственности на все оборудование, комплектующие, поставляемые Заказчиком, и всю продукцию, произведенную по настоящему Договору, всегда сохраняется за Заказчиком. Подрядчик не приобретает никаких прав, прав собственности или доли в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, не сообразных с правом собственности Заказчика, включая, но не ограничиваясь, право наложения ареста на имущество, передачу собственности на любую долю имущества или любое его использование, за исключением тех случаев, когда это предусмотрено условиями настоящего Договора.
5.2. Оборудование остается собственностью Заказчика, но, пока оно находится в распоряжении или под контролем Подрядчика, Подрядчик должен нести за него ответственность. Подрядчик должен гарантировать, что оборудование содержится в должном порядке и рассматривается как собственность Заказчика. Подрядчик не приобретает никаких прав в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, несообразных с правом собственности Заказчика.
5.3. Если Подрядчик обнаружит дефект или неисправную работу оборудования, он должен обговорить с Заказчиком порядок действий и Стороны должны договориться относительно квалифицированного специалиста, который будет приводить в порядок, обслуживать, ремонтировать или производить замену оборудования.
СТАТЬЯ 6. ОПЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
6.1. Сумма, которая выплачивается Подрядчику за производство продукции, любая корректировка оплаты и условия платежа оговариваются в Приложении __ к настоящему Договору.
6.2. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы на отправку готовой продукции в адрес Заказчика или указанных им третьих лиц.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.
7.2. В случае просрочки в поставке готовой продукции Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ рублей за каждый день такой просрочки. Неустойка считается признанной с даты направления претензии Заказчика Подрядчику.
СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. После прекращения действия настоящего Договора, по любой причине, Подрядчик обязан:
- незамедлительно возвратить Заказчику всю информацию, полученную в письменной форме согласно настоящему Договору, не оставляя у себя ни одной копии, и все неиспользованные комплектующие, а также продукцию;
- прекратить использовать все без исключения сведения относительно продукции и ее производства, предоставленные Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору не могут передаваться ни в полном объеме, ни частично без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.2. На протяжении срока действия настоящего Договора и в течение _______ после его прекращения Подрядчик обязан хранить сам и требовать от своих сотрудников сохранения конфиденциальности настоящего Договора и всех сведений, являющихся собственностью Заказчика и предоставленных в целях исполнения Договора.
9.3. Если невыполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору вызвано обстоятельствами или событиями непреодолимой силы, а именно: непредвиденной забастовкой рабочих, стихийными бедствиями, пожаром, землетрясениями, наводнениями, войной, мобилизацией или неожиданным призывом в армию в больших количествах, реквизицией, конфискацией, экспроприацией, государственными декретами, восстаниями, мятежами; повсеместной нехваткой транспортных средств, товаров или энергии, - то такие препятствия будут считаться обстоятельствами форсмажор и Стороны освобождаются от ответственности за задержки, обусловленные этими обстоятельствами; однако при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, своевременно известит об этом другую Сторону. После того, как она послала извещение, эта Сторона должна приложить максимум усилий, для того чтобы смягчить последствия таких обстоятельств непреодолимой силы и как можно быстрее исправить ситуацию.
9.4. Любые извещения, запросы и другие методы сообщения должны производиться в письменной форме и считаться должным образом оформленными в том случае, когда они доставляются лично в руки или отправляются заказным письмом, когда имеется квитанция или расписка о получении, оплачены почтовые расходы и подготовлена отправка по соответствующим адресам Сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который любая из Сторон вправе сообщить письменно в соответствии с данной статьей, при условии, что уведомления о перемене адреса будут действительными только после их получения.
9.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в связи с исполнением, нарушением, аннулированием или недействительностью Договора, должны разрешаться ____________________________.
9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:

__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
М.П. М.П.

«__» ______ 20__г.

Далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

на изготовление изделия

г. Уфа _________________ 2013 г.

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и __________________________________________________именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и материалами изготовить __________________________________________в количестве ____шт. , и передать их в собственность Заказчика после полной оплаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в сборе.

1.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по изготовлению одного изделия по Договору составляет _____________ (__________________________________________________) рублей.

2.2. Общая цена Договора составляет _____________ (_________________________________________________) рублей.

2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.

2.4. Оплата производится следующим образом:

2.4.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере ____% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________________________________________________руб.

2.4.2. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ____________ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Готовые изделия передаются одной партией, и только после полной оплаты цены договора Заказчиком. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности изделий за ____ дней до передачи.

3.2. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.

3.3. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.

3.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.

8.5. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
ИП Юсупов Рунар Ривхатович
ОГРНИП: 311028022300256 Почтовый адрес: 4, 2 этаж, Банковские реквизиты:




Корр. счет 30101810600000000770
Расчетный счет 40802810300810000452	Юридический и почтовый адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
________________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации от 01.01.2001 г.___________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий акт о том, что работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
________________________	________________________/___________________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______

на изготовление изделия от «___»_____________2012г.

г. Уфа «____»__________2012 г.

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести изменения в п. 4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:

4.1.1. Срок начала работ: __________________.

4.1.2. Срок окончания работ: ___________________.

3. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
________________________	________________________/___________________/

Возможно, будет полезно почитать: