Типовой договор на закупку. Договор оптовой поставки товаров - образец (типовая форма)

Образец (Примерный). Типовой договор поставки товаров

ДОГОВОР N. _______
поставки товаров

Г. _________________ "___"_________ 200_ г.

Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (далее - "Товар"), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в Спецификации и в ___________________________ (накладных, счетах-фактурах) на каждую партию Товара. Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной сторонами Спецификации, которую ___________________ обязан представить _____________________ не позднее чем за __________________ (__________________) дней до даты отгрузки Товара Покупателю. 1.4. Спецификация считается принятой в редакции ________________, если _______________________ в течение ________ (_______________) дней после ее получения не сообщит _____________________ о своем несогласии с данными Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или безопасность Товара. 2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась пониженной. 2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________ (___________________) дней. 2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение _______ (_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов в процессе реализации через розничную сеть. 2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества, поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный потребителем Товар или вернуть Покупателю стоимость возвращенного Товара в течение ___ (____________) дней. Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом Товара потребителем.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации и / или в заказе (заявке) Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде. Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается поставка Товара не позднее ____________ (________________) дней со дня представления заказа. 3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: ____________ _____________________________________________________________________. Доставка Товара производится транспортом ________________________ (Поставщика или Покупателя) за счет _________________________________. 3.3. Поставка Товара в количестве менее минимальных норм, установленных в Спецификации, производится путем выборки. Покупатель обязан произвести выборку в срок ____________________________________. 3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями комплекта, установленного в Спецификации. Отдельные части комплекта могут отгружаться Покупателю транзитом непосредственно предприятием - изготовителем по указанию Поставщика. 3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указываются в Спецификации при отгрузке Товара с применением средств пакетирования, в спецконтейнерах, в инвентарной таре. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил Товар, в срок ____________. Покупатель возвращает Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования по адресу: ____________________________________________. 3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение ______ (________________) дней и выплатить Покупателю штраф в размере ___% (________________) от стоимости недопоставленного Товара. 3.7. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ______ (______________) дней.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара. 4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение заказа (п. 3.1 настоящего Договора) в размере __% (________________) от цены поставляемого Товара. 4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 4.4. Расчеты за изделия, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями транзитом, производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между предприятием - изготовителем и Покупателем (плательщиком). 4.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
После получения партии Товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере ___________ (________________________) в течение _____ (____________________) банковских дней. 4.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара оплачиваются __________________________ исходя из их себестоимости, указанной в накладных и счетах-фактурах ______________.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара. 5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа. 5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности. 5.4. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости недопоставленного Товара. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней. 5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено _____________________________________________ торгово-промышленной палатой.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора. 7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 7.4. Подписанный Договор вступает в силу с "___"_________ 200_ г. и действует до "___"__________ 200_ г. 7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ______________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Покупателя: От Поставщика:

_______________________ _________________________

ДОГОВОР № ____________

г. Москва«____» ____________ 2009 года

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю______________________________(далее по тексту - «товар»), а Покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Период поставки товара: с «____» ____________ 2009 года по «_____» _______ __________ 2009 года. В рамках указанного периода конкретные даты поставки определяются сторонами вПриложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Количество товара в каждой поставляемой партии определяется в Заявках, подаваемых Покупателем Поставщику не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты поставки, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, и указывается в накладных. Накладные оформляются на каждую отдельную партию товара по форме ТОРГ-12.

1.4. Право собственности на поставленные товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Покупателю товара и подписания накладной.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Произвести поставку путем отгрузки товара Покупателю в месте и в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора и в количестве согласно Заявке, поданной Покупателем.

2.1.2. Передавать Покупателю накладные по форме ТОРГ-12 и счета фактуры в момент отгрузки каждой партии товара.

2.1.3. В случае обнаружения Покупателем брака в поставленном товаре исоставления Акта о фактическом наличии брака в партии заменить бракованные экземпляры товара.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять поставленный товар, осуществить проверку его количества в соответствии с Заявкой.

2.2.2. Подписывать накладные в момент передачи каждой партии товара.

2.2.2. Оплачивать поставленный товар, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3. Покупатель вправе:

2.3.1. В случае обнаружения брака в поставленном товаре в присутствии уполномоченного представителя Продавца составить Акт о фактическом наличии брака в партии и передать указанный Акт Продавцу.

2.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не выполнения другой стороной взятых на себя обязательств.

2.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего наименования, почтового, юридического адреса или банковских реквизитов.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Поставщик отгружает товар Покупателю по цене, согласованной с Покупателем в Протоколе согласования цены (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Покупатель производит оплату поставленного Поставщиком товара ежемесячно после подписания Акта сверки за месяц в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Покупателем выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Условия поставки

4.1. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товара Поставщиком Покупателю и подписания накладной.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит отПоставщика к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю и подписания накладной.

4.3. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара. Поставщик несет ответственность за убытки и потери, возникшие в результате ненадлежащей упаковки до момента передачи товара Покупателю.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и независящие от воли Сторон.

5.3. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств в течение 3-х рабочих дней. В этом случае представители Сторон должны согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами.

Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными органами.

5.4. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельствкак на основание, освобождающее от ответственности.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке в случае систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не урегулирования путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

7.2. В случае если любая из сторон приняла решение обратиться в суд за защитой своих прав, то другой стороне должна быть направлена претензия. Сторона получившая претензию должна рассмотреть ее в пятнадцатидневный срок с момента получения.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Все дополнения или изменения, вносимые в настоящий договор, оформляютсядополнительными соглашениями к договору и становятся неотъемлемой частью настоящего договора после подписания полномочными представителямисторон.

8.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Приложение № 1 – График поставки товара, параметры товара

2. Приложение № 2 – Протокол согласования цены.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:___________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

От имени Поставщика:От имени Покупателя:

______________/ ____________/ ________________/_______________/

Договор купли-продажи товара (образец которого нетрудно найти в интернете) заключается в тех случаях, когда устной договоренности недостаточно. Стороны, желающие закрепить обязанности контрагентов на бумаге, составляют единый документ по всем правилам гражданского законодательства, а затем подписывают его, после чего сделка считается заключенной.

Когда требуется письменный договор купли-продажи товара

В Гражданском кодексе РФ есть два похожих вида сделок по передаче права собственности на различное имущество: купли-продажи и поставки товара. Они отличаются сферой применения. При заключении коммерческих сделок по поставке товара используется договор поставки. Физические лица прибегают к составлению договора купли-продажи товара.

Если граждане оформляют сделку по продаже товара, стоимость которого превышает 10 000 руб., им необходимо заключить письменный договор. Такое требование может показаться обременительным, но его цель заключается в обеспечении прав обеих сторон. При нарушении обязательств партнером пострадавшая сторона может обратиться за защитой своих интересов в суд. Судьи же скептически смотрят на устные договоренности. Их нужно подкреплять весомыми доказательствами, показаниями свидетелей. Намного проще подписать договор.

Содержание договора купли-продажи и его форма

Скачать форму договора

Каждый вид сделок регулируется отдельными нормами и предусматривает обязательные условия, которые стороны должны оговорить перед подписанием договора. Единственным существенным условием, которое сторонам нужно согласовать при заключении договора купли-продажи, является условие о товаре. Если после прочтения договора становится понятным наименование товара и его количество, подлежащее продаже, можно считать, что условие согласовано.

Однако гибкая структура договора позволяет сторонам оговорить все важные для конкретной сделки моменты. Если взять несколько образцов договора купли-продажи товара, то практически в каждом из них можно увидеть следующие условия:

цена товара;
ассортимент товара;
качество товара;
комплектность товара;
тара и упаковка;
ответственность сторон (может уточняться по каждому нарушению, например, при несоответствии качества товара или его комплектности).

Принцип свободы договоров, закрепленный в гражданском законодательстве, дает сторонам возможность самостоятельно вставлять в договор те условия, которые они считают самыми важными. Главное, чтобы они не противоречили закону.

Договор купли-продажи товара достаточно заключить в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение сделки возможно лишь при волеизъявлении обеих сторон.

Изменение и расторжение договора купли-продажи

Если обе стороны согласны внести в договор изменения или расторгнуть его, это делается без каких-либо затруднений. Необходимо составить дополнительное соглашение в той же форме, что и договор, и подписать его. То же касается и расторжения договора.

Однако если на изменении или расторжении настаивает только одна из сторон, а вторая продолжает придерживаться уже взятых на себя обязательств, процедура несколько осложняется. Чтобы добиться своего, придется найти для этого весомое обоснование.

В ГК РФ указаны несколько причин, по которым можно изменить или расторгнуть договор. Вот они:

покупатель вправе отказаться от договора, если продавец не передал товар в отведенный для этого срок, передал его не в том количестве или ассортименте;
при передаче некачественного или некомплектного товара покупатель может потребовать уменьшить цену или отказаться от товара;
продавец может потребовать от покупателя отказаться от договора, если тот не оплачивает или не хочет принимать товар.

В каждой из названных ситуаций действуют свои правила и уточнения, которых стоит придерживаться, если решено принудить контрагента к изменению или расторжению договора. Но по общему правилу односторонний отказ от исполнения договора приравнивается к его расторжению или изменению.

Где можно скачать типовой договор купли-продажи

Скачать договор купли-продажи товара можно на многих сайтах. Но при этом нужно убедиться, что он подходит для тех правоотношений, которые сложились между сторонами. Также не нужно забывать, что законодательство постоянно претерпевает изменения. Не исключено, что выбранный вариант уже не соответствует действующим нормам.

При выборе образца договора следует руководствоваться не только названием, которое не всегда отвечает сути регулируемых им отношений. Нужно внимательно изучить содержание.

Образец договора купли-продажи товара используется лицами, заключающими сделку, для подтверждения их устных договоренностей. Письменная форма гарантирует обеим сторонам, что в случае возникновения спора можно будет воспользоваться в том числе и судебной формой защиты своих прав и интересов. Если договор составлен правильно, его действительность оспариваться не будет, а значит, при разрешении спора судья станет исходить из условий, записанных в тексте договора.

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Организация №2»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров

Ниже размещена универсальная типовая форма договора поставки. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей именно этого договора, а также воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор поставки и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора поставки относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК) и условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.:

5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую _____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и обеспечивать сохранность каждого места.

6. Имущественная ответственность

6.1. _________________________________.

6.2. Дополнительные санкции ___________________________________________________.

7. Дополнительные условия

7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _________________________________________________

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

8. Заключительные условия

8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.

8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

Возможно, будет полезно почитать: