Договор на проведение научно исследовательских работ образец. Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Договоры на выполнение научно-исследовательских , опытно-конструкторских и технологических работ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является:

— консесуальным;

— возмездным;

— двусторонним.

Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).

Выполнение НИОКР создает результат, отделимый от выполняемой работы, в чем проявляется их сходство с подрядом. Поэтому к рассматриваемым обязательствам применимы подрядные нормы, на которые не влияет специфика НИОКР.

При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено , привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей НИР только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

В отношении формы договора действуют общие правила о форме договора.

Предметом договора на выполнение НИР является проведение научных изысканий, а договора на выполнение ОКР – разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т.е. новой технологии. В рамках договоров на выполнение НИР ведутся фундаментальные и поисковые теоретические исследования, выявляется принципиальная возможность постановки и решения практических задач.

Существенным условием рассматриваемого договора является уровень будущего исследования или разработки. Он оформляется путем согласования сторонами технического задания, научных и экономических требований заказчика.

Сторонами договора являются заказчик и исполнитель. Исполнителем могут выступать любые юридические и физические лица, лицензирование деятельности по НИОКР не предусмотрено. Вместе с тем исполнителями выступают, как правило, специализированные научно-исследовательские, конструкторские организации, для которых НИОКР – основные или ведущие виды деятельности. На стороне заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права — граждане, публичные образования.

К срокам выполнения работы, согласно ст. 778 ГК, применяются нормы ст. 708 ГК, регулирующей подрядные правоотношения. Закон не содержит указания на срок как на существенное условие и, следовательно, договора на выполнение НИР и ОКР. Характер таких работ свидетельствует о возможности определения срока через категорию разумного срока. Поэтому когда срок выполнения работ не указан в договоре, они должны быть выполнены в разумный срок после возникновения обязательства (п. 2 ст. 314 ГК). Срок является существенным условием лишь для договоров на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд.

В договоре могут указываться начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также промежуточные сроки, т.е. сроки завершения отдельных этапов работы. Если иное не установлено нормативно-правовыми актами или договором, исполнитель несет ответственность за нарушение не только конечного, но также начального и промежуточного сроков. Ответственность может выражаться в возмещении убытков или уплате , предусмотренной договором. Указанные в договоре начальный, конечный и промежуточный сроки могут быть изменены в случаях и в порядке, которые предусмотрены договором (п. 2 ст. 708 ГК). Нарушение конечного срока предоставляет заказчику право отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 708 и п. 2 ст. 405 ГК). Несоблюдение исполнителем начального или промежуточного срока дает заказчику право отказаться от принятия исполнения лишь в том случае, когда допущенная просрочка свидетельствует о явной невозможности окончания работ к установленному сроку (п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК).

Цена работы. Согласно ст. 778 ГК к цене применяются правила ст. 709 ГК, регламентирующей подрядные правоотношения. Цена не относится к числу существенных условий договора подряда и, следовательно, договора на выполнение НИР и ОКР. При отсутствии договорной цены оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы (п. 3 ст. 424 ГК). Цена является существенным условием лишь для договоров на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд.

Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.

Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (ст. 773 ГК РФ).

Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты (ст. 776 ГК РФ).

Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ представляет собой соглашение, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, которые могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»:

а) фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды;

б) прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ представляет собой соглашение, по которому исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» указанный договор связан с научно-технической деятельностью, т.е. деятельностью, направленной на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Согласно п. 2 ст. 769 ГК РФ договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ могут охватывать весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы или элементы.

Отличительные (квалифицирующие) признаки договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ:

во-первых, данные договоры, подобно договору подряда, направлены на выполнение определенных работ, передачу и принятие их результата, при этом результатом выполнения опытно-конструкторских и технологических работ является «образец нового изделия» или «конструкторская документация», которые носят материальный характер, во всех остальных случаях результатом выступает способ выражения самих работ или доказательство их проведения (отчет);

во-вторых, различие рассматриваемых договоров и договора подряда состоит в том, что предметом договора подряда всегда является материальный результат, поэтому прекращение договора подряда путем его исполнения всегда связано с передачей заказчику такого результата; в данных договорах в роли предмета выступает выполнение работ и их результат, при этом результат может быть в равной мере как материальным, так и нематериальным, а выполнение работы может иметь при определенных условиях самостоятельное значение;

в-третьих, А.П. Сергеев отмечает, что для договора на выполнение научно-исследовательских работ характерно деление результатов на «ожидаемые» и «неожидаемые», при этом договор считается надлежаще исполненным независимо от того, каким является соответствующий результат;

в-четвертых, по мнению М.И. Брагинского, для признания договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ надлежаще исполненным всегда необходим «ожидаемый» (положительный) результат, «неожидаемый» (отрицательный) результат для такого договора рассматривается как «отсутствие результата», с которым связано признание договора неисполненным;

в-пятых, отличительная особенность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ состоит в том, что по общему правилу они носят творческий характер.

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ являются консенсуальными, двусторонними, возмездными и синаллагматическими договорами.

Существенными условиями договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ являются:

а) предмет договора

б) уровень будущего исследования или разработки, который определяется путем согласования сторонами технического задания, научных и экономических требований заказчика (п. 1 ст. 769 ГК РФ);

в) высокая вероятность получения в ходе выполнения соответствующих работ новых и коммерчески ценных знаний предопределяет включение в договор условия об обеспечении конфиденциальности сведений, касающихся как предмета договора и хода его исполнения, так и полученных результатов, т.е. в договоре должен быть определен объем сведений, признаваемых конфиденциальными (п. 1 ст. 771 ГК РФ);

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны (п. 2 ст. 771 ГК РФ).

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), в настоящее время регулируются ФЗ «О коммерческой тайне» .

Правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности, полученным при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предоставляется в соответствии с ГК РФ.

г) срок выполнения соответствующих работ, при этом в договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ст. 778 и 708 ГК РФ);

Указанные в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договорами.

д) цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения, а при отсутствии в договоре таких указаний работы оплачиваются по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы, т.е. условие о цене в данном случае относится к определимым существенным условиям (ст. 778 и 709 ГК РФ);

Цена в указанных договорах включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной исполнителем, смета приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой, при отсутствии других указаний в договоре цена работы считается твердой.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае исполнитель может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Исполнитель, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, исполнитель имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

е) специфика структуры договорных связей и существенных условий договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных или муниципальных нужд определяются правилами ст. 763-768 ГК РФ.

Специальных требований к форме договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гл. 38 ГК РФ не устанавливает, что позволяет говорить о необходимости применения общих правил о формах сделок.

В случаях, когда соответствующие работы выполняются для государственных или муниципальных нужд, порядок заключения и форма договора определяются правилами, установленными для договоров подряда для государственных или муниципальных нужд.

Договор №

на выполнение научно-исследовательской работы

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», проректора Филонова М.Р., действующего на основании Доверенности от 01.09.10 с одной стороны и ООО «______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______., действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу:

« Оценка коррозионной стойкости и долговечности материалов узлов крепления светопрозрачных фасадных конструкций» (далее – НИР, работа).

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполнению и результатам НИР указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

2. Сроки выполнения работы

2.1. Сроки выполнения НИР по настоящему Договору:

2.2. Сроки выполнения этапов НИР указаны в Календарном плане.

2.3. При нарушении Заказчиком обязательств по предварительной оплате НИР и/или оплате завершенных этапов НИР в соответствии с установленным Договором порядком расчетов Исполнитель вправе не приступать к выполнению работы (следующего этапа) либо приостановить ее выполнение. При этом сроки выполнения НИР (этапов) увеличиваются на период задержки оплаты.

Такие же последствия в отношении приостановления и сроков выполнения работы наступают в случае нарушения Заказчиком обязательств по обеспечению проведения НИР, предусмотренных в подпунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора, а также обязательств по приемке результатов НИР (этапов НИР).

2.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по приемке или оплате работ по Договору более чем на 10 дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору (расторгнуть Договор), потребовать оплаты выполненных работ и возмещения убытков .

3. Цена работы и порядок расчетов

3.1. Цена научно-исследовательской работы по Договору составляет:

Рублей в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3).

Научно-исследовательская работа, выполняемая по настоящему Договору, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Цена отдельных этапов работ (при их выделении) определяется в Календарном плане (Приложение № 2).

3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежным поручением на основании выставленных Исполнителем счетов в следующем порядке:

3.2.1. В течение пяти дней с момента заключения Договора Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату (аванс) в размере 50 процентов от цены работ по договору, что составляется ______________рублей.

3.2.2. В течение пяти дней с момента выполнения НИР на основании акта сдачи-приемки работ производится окончательный расчет за НИР с зачетом суммы авансового платежа.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет банка Исполнителя в соответствии с указанными Исполнителем банковскими реквизитами и назначением платежа.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Уточнять по согласованию с Исполнителем требования к содержанию и/или объему НИР.

Изменение (дополнение) требований к НИР, установленных Техническим заданием и Календарным планом, оформляется дополнительным соглашением сторон, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем, а также его соисполнителями требований Технического задания без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. Заявлять Исполнителю в течение 10 дней с момента получения отчетных документов обоснованные претензии к результатам выполненной НИР, отказаться от приемки НИР, выполненного с отступлениями от установленных в Техническом задании требований.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Вносить изменения в методику решения, как частных, так и общих технических вопросов, а также в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат Техническому заданию и условиям Договора, не изменяют сроков выполнения НИР и не увеличивают её стоимость.

4.2.2. Привлекать с письменного согласия Заказчика к выполнению настоящего Договора соисполнителей. При этом Исполнитель несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлеченными им соисполнителями.

Конкретные соисполнители НИР, которые определены Заказчиком на стадии заключения Договора, указываются в Техническом задании. Разрешение на привлечение новых соисполнителей может быть оформлено путем изменения (дополнения) Технического задания или путем письменного уведомления Заказчиком Исполнителя.

4.2.4. Приостановить выполнение работы в случаях, указанных в пункте 2.4 Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.

4.3.3. В десятидневный срок с момента получения от Исполнителя запроса сообщить свое решение об использовании для выполнения работы результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или другим лицам (предшествующая интеллектуальная собственность).

4.3.4. Сообщить Исполнителю в течение десяти дней с момента поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего Договора результата НИР, способного к правовой охране, свое решение о порядке его использования и форме правовой охраны.

4.3.5. В случае поступления от Исполнителя уведомления о невозможности достижения результатов НИР рассмотреть в десятидневный срок вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) с внесением по согласованию с Исполнителем необходимых изменений в Техническое задание на проведение НИР и/или Календарный план НИР, либо принять решение о прекращении работы.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Выполнить НИР в соответствии с требованиями Технического задания и передать Заказчику результаты работы (отчетную документацию, а также иную научно-техническую продукцию, предусмотренную Техническим заданием), в предусмотренные настоящим Договором сроки.

4.4.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.

4.4.3. Предоставлять Заказчику по его запросу всю информацию и документацию, связанную с НИР, выполняемой Исполнителем по настоящему Договору.

4.4.4. В трехдневный срок информировать Заказчика о приостановлении работы, в том числе в связи с невозможностью достижения планируемых результатов или в связи с нецелесообразностью продолжения работы, с соответствующими обоснованиями.

4.4.5. Уведомлять Заказчика в пятидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.4.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. После завершения НИР Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности работы к сдаче и представляет Заказчику для осуществления приемки научно-техническую документацию и иные результаты работы, акт сдачи-приемки работы в двух экземплярах.

5.2. Состав отчетной документации, иных материалов, подлежащих оформлению и передаче Исполнителем Заказчику по завершении НИР (отдельных этапов НИР), определен в Техническом задании и Календарном плане.

5.3. Заказчик в десятидневный срок со дня представления Исполнителем отчетной документации и иных результатов работ по Договору в целом (этапу) обязан рассмотреть полученные материалы и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки НИР (этапа НИР) сторонами составляется двусторонний протокол с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

5.5. В случае не предоставления Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки работы или мотивированного отказа от приемки работы в течение десяти дней с момента передачи ему отчетных материалов работа по этапу или по Договору в целом считается выполненной без недостатков, сданной на основании акта, подписанного Исполнителем в одностороннем порядке, и подлежит оплате.

5.6. В случае досрочного выполнения работы (этапа НИР) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в порядке, установленном Договором.

5.7. Сроки выполнения НИР (этапов НИР), указанные в Календарном плане, не включают время приемки Заказчиком результата работы (этапа работы). К сроку, указанному в Календарном плане, Исполнитель обязан передать Заказчику предусмотренную Техническим заданием документацию и акт сдачи-приемки работы для рассмотрения и подписания.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки .

6.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств по Договору, если такое нарушение произошло не по их вине.

6.3. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах общей стоимости работ по Договору.

6.4. За нарушение сроков выполнения работы (этапов работы) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от оплаченной (авансированной) цены этапа за каждый день просрочки, но не более 20% от оплаченной Заказчиком цены этапа, в выполнении которого допущена просрочка.

6.5. За нарушение сроков оплаты работы, предусмотренных Договором Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности.

6.6. Упущенная выгода ни одной из сторон возмещению не подлежит.

7. Конфиденциальность информации

7.1. Каждая из сторон обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

7.2. К сведениям, признаваемых конфиденциальными, относится информация научного, технического, экономического и иного характера, содержащаяся в Техническом задании, документации и иных результатах выполнения работы в целом и по этапам, при условии, что такая информация имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и стороны, обладающие такой информацией, принимают меры к ее охране или обязаны это делать в силу обязательств по настоящему Договору.

7.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

7.4. Требование сохранения конфиденциальности информации не распространяется на случаи, когда предоставление информации является обязательным или прямо допускается в соответствии с императивными правилами, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами (в частности, предоставление обязательного экземпляра документов, предоставление текста Договора в государственные органы и подведомственные им организации и т.п.), или необходимо для защиты законных прав и интересов одной стороны в случае нарушения Договора другой стороной.

8. Права сторон на результаты работы

8.1. Под правами на результаты работы понимаются созданные при выполнении настоящего Договора исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

8.2. Права на результаты работы принадлежат (закрепляются) за Заказчиком.

8.3. Расходы на обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности несет сторона, которой принадлежат права на такие результаты.

8.4. Если Исполнитель не обладает правами на результаты работы, он имеет право использовать полученные результаты работы для собственных нужд (в собственной деятельности).

8.5. Если права на результаты принадлежат Исполнителю, он обязан по требованию Заказчика предоставить Заказчику и/или указанным им лицам безвозмездную неисключительную лицензию на использование созданных при исполнении Договора объектов интеллектуальной собственности.

8.6. Если права на результаты работы в соответствии с условиями п. 8.2 Договора принадлежат (закрепляются) за Заказчиком, то такие права переходят (закрепляются) за Заказчиком только с момента (при условии) полной оплаты НИР в размере, предусмотренном настоящим Договором.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных бедствий, массовых беспорядков, запретительных действий властей и т.п. 9.2. Сторона, на исполнение обязательств которой повлияли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение семи дней, представив документальное обоснование. 9.3. Если форс-мажорные обстоятельства повлияли на надлежащее исполнение стороной обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств продлеваются на период действия таких обстоятельств.

9.4. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны должны обсудить ситуацию и прийти к соглашению о дальнейшем выполнении Договора, оформив такое соглашение письменно.

Если форс-мажорные обстоятельства продлятся свыше четырех месяцев или стороны не смогут прийти к указанному выше соглашению, каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив другую сторону не менее чем за один месяц до даты расторжения Договора. При этом между сторонами должны быть проведены взаиморасчеты, исходя из фактически выполненного объема работ (произведенных Исполнителем на момент расторжения Договора документально подтвержденных расходов).

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию - 15 дней с даты получения претензии в письменной форме. 10.2. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Сроки выполнения работы определены в разделе 2 Договора и могут быть изменены по соглашению сторон , а также в случаях, предусмотренных пунктами 2.3, 9.3.

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора, если в нем не предусмотрено иное, оформляются дополнительными соглашениями и/или протоколами, подписываемыми обеими сторонами. 12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 12.4. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок. 12.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 1) Техническое задание (Приложение № 1); 2) Календарный план (Приложение № 2); 3) Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3). Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель	Заказчик

Договоры на выполнение научно-исследовательских , опытно-конструкторских и технологических работ.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является:

— консесуальным;

— возмездным;

— двусторонним.

При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором , привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей НИР только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

В отношении формы договора действуют общие правила о форме договора.

К срокам выполнения работы, согласно ст. 778 ГК, применяются нормы ст. 708 ГК, регулирующей подрядные правоотношения. Закон не содержит указания на срок как на существенное условие договора подряда и, следовательно, договора на выполнение НИР и ОКР. Характер таких работ свидетельствует о возможности определения срока через категорию разумного срока. Поэтому когда срок выполнения работ не указан в договоре, они должны быть выполнены в разумный срок после возникновения обязательства (п. 2 ст. 314 ГК). Срок является существенным условием лишь для договоров на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд.

В договоре могут указываться начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также промежуточные сроки, т.е. сроки завершения отдельных этапов работы. Если иное не установлено нормативно-правовыми актами или договором, исполнитель несет ответственность за нарушение не только конечного, но также начального и промежуточного сроков. Ответственность может выражаться в возмещении убытков или уплате неустойки , предусмотренной договором. Указанные в договоре начальный, конечный и промежуточный сроки могут быть изменены в случаях и в порядке, которые предусмотрены договором (п. 2 ст. 708 ГК). Нарушение конечного срока предоставляет заказчику право отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 708 и п. 2 ст. 405 ГК). Несоблюдение исполнителем начального или промежуточного срока дает заказчику право отказаться от принятия исполнения лишь в том случае, когда допущенная просрочка свидетельствует о явной невозможности окончания работ к установленному сроку (п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК).

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР): понятие, стороны, предмет и другие существенные условия. Договоры на выполнение НИР и ОКР являются важными гражданско-правовыми формами организации процессов как использования, так и создания многих научно-технических результатов. По договору на выполнение научно- исследовательских работ (НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно- конструкторских и технологических работ (ОКР) - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Стороны договора на выполнение НИР и ОКР именуются, подобно сторонам в подрядных договорах, исполнителем и заказчиком. Сходство проявляется и в структуре договорных связей. При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей НИР только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

Предметом договора на выполнение НИР является проведение научных изысканий, а договора на выполнение ОКР - разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т.е. новой технологии.

В рамках договоров на выполнение НИР ведутся фундаментальные и поисковые теоретические исследования, выявляется принципиальная возможность постановки и решения практических задач. Прикладные НИР вплотную примыкают к работам конструкторского и технологического характера, но не совпадают с ними. В отличие от НИР, ОКР преследуют цель решения сугубо утилитарных задач314.

Особенностью предмета договоров на выполнение НИР и ОКР является его обусловленность техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем. Техническое задание является документом, определяющим направление научно-исследовательской или конструкторской разработки. Нечеткость или необоснованность этого задания может привести к отрицательным последствиям для работы в целом либо к выполнению бесполезной работы. Поэтому заказчик обычно поручает разработку технического задания более сведущему в соответствующей области исполнителю, а затем согласовывает его в качестве основы проведения НИР или ОКР. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате целого комплекса работ, договор с исполнителем может охватывать весь их цикл - от проведения исследований до опытно-конструкторских разработок и изготовления образца изделия.

Другие существенные условия договоров на выполнение НИР и ОКР являются либо традиционными, свойственными и другим договорам (наименование и место нахождения сторон, срок действия и т.п.), либо присущими только данному типу договоров (определение уровня будущих исследований и разработок, цены договоров, порядка сдачи и приемки результатов работ, расчетов за них в целом или по этапам). Формулирование каждого из этих условий требует согласованной работы многих служб исполнителя и заказчика. Необходимо учитывать технологический режим конкретной разработки, климатические факторы работы будущих изделий, сроки приобретения научного оборудования, приборов и реактивов, создания специальных испытательных установок и стендов.

Важным условием любого договора является уровень будущего исследования или разработки. Он решается путем согласования сторонами технического задания, научных и экономических требований заказчика. Поскольку показатели уровня результатов будущих НИР и ОКР в силу самой их природы не могут не носить элемента неопределенности, стороны при их согласовании руководствуются не столько ГОСТами, ТУ или образцами, как, например, в договоре поставки товаров, сколько достигнутыми в той или иной области техники параметрами изделий - КПД машин, их мощностью, надежностью или скоростью либо запасом соответствующих научных знаний.

Высокая вероятность получения в ходе выполнения НИР и ОКР новых и коммерчески ценных знаний предопределяет включение в договор условия об обеспечении конфиденциальности сведений, касающихся как предмета договора и хода его исполнения, так и полученных результатов. В договоре должен быть определен объем сведений, признаваемых конфиденциальными. Правовой режим таких сведений в дальнейшем будет определяться нормами ст. 139 ГК о служебной и коммерческой тайне, т.е. ноу-хау.

К традиционным условиям договоров на выполнение НИР и ОКР, таким как сроки выполнения работ, их цена, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709, 738 ГК, а к государственным контрактам на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд - статей 763-768 ГК.

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; -

немедленно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получения ожидаемых результатов или нецелесообразности продолжения работы. Заказчик, со своей стороны, обязан передавать исполнителю необходимую ему

информацию, принять результаты работ и оплатить их. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика согласовать с исполнителем программу (технико- экономические параметры) или тематику работ.

Вместе с тем, на ряд существенных условий рассматриваемых договоров, их исполнение, права, обязанности и ответственность сторон накладывает заметный отпечаток специфика работ, непредсказуемость их результатов, идеальная природа последних и возможность установления на них исключительных прав.

В силу п. 4 ст. 769 ГК условия договоров должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). Исполнитель обязан согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. Он обязан также гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительные права других лиц (ч. 2, 5 ст. 773 ГК).

Выражением непредсказуемости НИР и ОКР служит возложение на заказчика риска случайной невозможности их исполнения (п. 3 ст. 769 ГК). Кроме того, если в ходе научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов по независящим от исполнителя обстоятельствам, на заказчика возлагается обязанность оплаты стоимости ранее проведенных работ в пределах соответствующей части их договорной цены.

Процесс продолжения ОКР может быть остановлен возникшей не по вине исполнителя невозможностью или нецелесообразностью продолжения работ. И в этом случае заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты на опытно-конструкторские или технологические работы.

Одной их наиболее острых на практике является проблема прав сторон на охраноспособные результаты работ, в частности, на изобретения. До введения в действие ч. 2 ГК заказчики иногда претендовали на автоматический переход к ним исключительных прав на все охраноспособные результаты НИР и ОКР. Это противоречило авторскому и патентному праву. Поэтому ст. 772 ГК устанавливает право сторон использовать охраноспособные результаты НИР и ОКР в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Лишь если иное не установлено договором, право использования подобных результатов переходит к заказчику, а исполнитель сохраняет право применять их только для собственных нужд.

Учитывая непредсказуемость результатов многих НИР и ОКР, п. 1 ст. 777 ГК устанавливает ответственность исполнителя только за вину (п. 1 ст. 401 ГК). Объем ответственности ограничен. По общему правилу исполнитель возмещает причиненные заказчику убытки лишь в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (если договором предусмотрено их возмещение в пределах общей стоимости работ по договору). Упущенная выгода возмещается, только если это предусмотрено договором.

Договор на передачу научно-технической продукции. С конца 80-х годов XX-го века широкое распространение на практике получили договоры на создание (передачу) научно-технической продукции. Это было обусловлено проведением экономических реформ, необходимостью включения научно-технической сферы в свободные рыночные отношения.

Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения в практике и нормативных правовых актах стали именовать научно-технической продукцией и признавать товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно- исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с рассмотренными в §1 договорами на выполнение НИР и ОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и использованию научно- технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию. Поскольку договоры на выполнение НИР и ОКР в настоящее время урегулированы нормами ст. 769-778 ГК, интерес представляет лишь сформировавшаяся на базе ранее действовавших нормативных правовых актов практика применения договора на передачу научно-технической продукции. По данному договору само право использования на- учно-технической продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность и занимающиеся предпринимательской деятельностью.

В договоре на передачу научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции); о сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности, а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств.

Нематериальный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции, в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию третьим лицам и может ли это делать без его согласия разработчик, может ли последний использовать переданную разработку для собственных нужд.

Проект договора на передачу научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом315.

Одним из важнейших условий договора является цена передаваемой научно- технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую информацию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора. Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляются на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуе- мой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на передачу научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на передачу научно- технической продукции. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами себе определили в договоре. Это касается прежде всего ответственности исполнителя за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки научно-технической продукции, и ответственности заказчика за просрочку в ее оплате или за отказ от оплаты.

Договор о передаче ноу-хау. Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. Как в любом другом договоре, существенными в договоре о передаче ноу-хау (согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК) являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Поскольку законом условия, необходимые для договора о передаче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают прежде всего условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора.

условиях.

Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т.е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в этой связи говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими догово- рами)316. Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных

Предмет договора и порядок передачи ноу-хау на исключительных условиях. Предметом договора служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов «лицензия» («лицензионный договор») и к договору о передаче ноу- хау, но только в том смысле, что передавая само ноу-хау как неохраняемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработчик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией.

Коль скоро слово «разрешение» обычно трактуется как «лицензия», то в этом смысле можно употребить термин «лицензия» и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины «лицензия» и «лицензионный договор» адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицензиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару.

В преамбуле договора обычно отмечается, что обладатель ноу-хау, имея на него фактическую монополию и являясь его единственным разработчиком, согласен передать ноу-хау покупателю за вознаграждение. Поскольку по договору передается не право, нет нужды говорить об уступке права использования. Передается сама информация, и в договоре необходимо дать ее исчерпывающую характеристику.

Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, можно дать его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем. Передача ноу-хау служит одновременно разрешением на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Передача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сторонами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части).

Вознаграждение за передачу ноу-хау. Данное вознаграждение, подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам, может определяться трояко- в форме паушальной суммы, роялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (переводится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по усмотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Паушальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа.

Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупателя, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования покупателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть предусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау. Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования. В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушального платежа обычно бывает ниже- в сравнении со случаями когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачу ноу-хау.

Территория и срок действия договора о передаче ноу-хау. Ноу-хау передается для использования на территории, указанной в договоре. Договор действует в течение согласованного сторонами срока, исчисляемого с даты вступления договора в действие. Эта дата, как правило, определяется по дню выплаты покупателем вознаграждения (или его паушальной части).

Обязанности и права обладателя ноу-хау. Обладатель ноу-хау обязан передать покупателю ноу-хау путем вручения ему по акту описания ноу-хау в определенный день после получения (поступления на счет обладателя) вознаграждения (либо его паушальной части). Обладатель должен раскрыть ноу-хау с полнотой, идентичной той, которая обеспечила получение эффекта от демонстрации ноу-хау, подтвержденного заключениями отечественных и (или) зарубежных экспертов (если такая демонстрация имела место). Обладатель обязуется без дополнительной оплаты оказать покупателю помощь в уяснении содержания ноу-хау путем даче необходимых консультаций. Обладатель обязан в течение срока действия договора не передавать ноу-хау третьим лицам без согласия покупателя. Основное право обладателя - право не получение вознаграждения.

Обязанности и права покупателя ноу-хау. Покупатель обязан принять от обладателя по акту передаваемое ноу-хау и уплатить ему вознаграждение. Основными правами покупателя являются использование ноу-хау любыми способами и в любых коммерческих целях, а также передача его за вознаграждение третьим лицам.

К числу существенных условий, обычно согласовываемых сторонами и порождающих ряд их дополнительных прав и обязанностей, относятся конфиденциальность договора, отчетность и контроль, налоги, усовершенствования ноу-хау и качество продукции, производимой с его использованием.

Конфиденциальность. Покупатель ноу-хау в течение срока действия договора, а также после его окончания или досрочного расторжения обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, не передавать его третьим лицам (или передавать с условием соблюдения конфиденциальности) любые материалы или их копии, полученные от обладателя. После окончания срока действия или досрочного расторжения договора покупатель обязуется вернуть обладателю все полученные от него материалы и документы, включая их копии. В аналогичном порядке допускается передача ноу-хау покупателем своим филиалам, представительствам или другим организациям с предварительным письменным уведомлением обладателя. Со своей стороны, обладатель также обязан принимать все необходимые меры к обеспечению конфиденциального характера ноу-хау в течение срока действия договора или до его досрочного расторжения.

Отчетность, контроль и налоги. Покупатель один раз в отчетный период (квартал, год) обязуется направлять обладателю выписки из бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на продукцию выпускаемую покупателем, его филиалами и представительствами с использованием ноу-хау по договору с обладателем и всем другим договорам с третьими лицами, включая дочерние организации. Обладатель вправе один раз в квартал знакомиться (лично или через представителя) с бухгалтерской отчетностью покупателя в целях проверки регулярности и обоснованности отчетности в части, касающейся использования переданного ноу-хау. По соглашению стороны могут возложить обязанность по уплате налогов с платежей по договору на обладателя или на покупателя (за счет обладателя).

Усовершенствования ноу-хау и качество продукции, производимой с его использованием. Обладатель и покупатель в течение срока действия договора обязуются информировать друг друга об усовершенствованиях ноу-хау и передавать их друг другу (по желанию партнера) с соблюдением конфиденциальности и за отдельное вознаграждение, устанавливаемое соглашением сторон. Качество продукции, производимой с использованием ноу-хау, должно быть не ниже уровне качества, установленного для изделий, изготавливаемых с его использованием.

Досрочное изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной, либо в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 450-453 ГК). Это возможно, в частности, при неиспользовании или недостаточном объеме коммерческой реализации ноу-хау. Стороны вправе досрочно изменить или расторгнуть договор с соблюдением взаимных обязательств и возмещением убытков, если подобное расторжение не обусловлено форс-мажорными, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (стихийными явлениями природы, военными действиями, эмбарго, забастовками и т.п.). О предполагаемом расторжении договора стороны обязуются информировать друг друга в срок, установленный договором.

Важное значение имеет ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, определяемая их соглашением. Ответственность покупателя ноу-хау. За невыплату в срок паушального вознаграждения покупатель уплачивает обладателю договорную неустойку в определенном проценте от суммы платежа. Возможно взыскание неустойки в форме пени за каждый день просрочки платежа. По истечении установленного (например месячного) срока обладатель может потребовать от покупателя полного возмещения убытков (с зачетом или без зачета неустойки). За неосновательный отказ от принятия ноу-хау по акту на покупателя также может быть возложена ответственность в форме однократной неустойки в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения. Договорные неустойки и обязательства по возмещению убытков могут быть предусмотрены также за неуплату роялти по годам использования ноу-хау.

Ответственность обладателя ноу-хау может наступить в соответствии с договором за непередачу ноу-хау в форме неустойки (пени), исчисляемой в определенном проценте от суммы паушального вознаграждения, а также возмещения убытков покупателя при просрочке свыше определенного (например, месячного) срока. При этом обладатель ноу-хау обязан вернуть покупателю паушальное вознаграждение с процентами (согласно ст. 395 ГК).

В случае недобросовестности обладателя, неидентичности содержания переданного ноу-хау той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован покупателю и подтвержден двусторонним актом и (или) заключением отечественных и (или) зарубежных экспертов, обладатель обязуется вернуть паушальное вознаграждение и уплатить договорную неустойку. При этом обладатель презюмируется добросовестным (в смысле п. 3 ст. 10 ГК). Для применения к обладателю указанных санкций покупатель должен опровергнуть эту презумпцию и доказать недобросовестность обладателя, представив, в частности, надлежаще заверенные бесспорные заключения экспертов того же уровня.

Возможно, будет полезно почитать: