Типовой договор на поставку оборудования. Договор поставки и монтажа оборудования - образец

г. Москва __ ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________», в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице генерального директора _________________ действующего на основании Устава, с одной стороны

и открытое акционерное общество «___________________», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые - Стороны, а вместе - Стороны, заключили настоящий оборудования о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить оборудование, на общую сумму ___________ (__________________ тысяч) рублей __ коп., включая НДС 18 % - ____________ (_________________ тысяч) рублей __ коп., количество и номенклатура которого указана в Приложение №1 к данному договору поставки оборудования, которое является неотъемлемой частью настоящего договора поставки оборудования.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, оборудование маркировано в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному оборудованию в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
2.2. На все виды поставленного оборудования Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество оборудования и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче оборудования.
2.3. Количество оборудования, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в распорядительных документах. Маркировка оборудования должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке и последующей продаже.
2.4. Приемка оборудования по количеству и качеству производится при подписании Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Оборудование поставляется Покупателю в количестве и номенклатуре указанной в Приложение № 1 к данному договору поставки оборудования.
3.2. Поставка оборудования, осуществляется по адресу: ____________________ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора.
3.3. Датой поставки оборудования считается дата приемки оборудования Покупателем и подписания Сторонами накладных.
3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию оборудования следующими документами:
1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) техническими паспортами;
3) инструкциями по эксплуатации на русском языке;
4) гарантийными талонами;
5) счетами-фактурами;
6) иными документами по согласованию Сторон.
3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете оборудования в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача оборудования, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.
3.6. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и / или непоставленного оборудования в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке / недостаче путем вычета суммы по акту о браке / недостаче из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
4.1. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки оборудования Покупателем и подписания Сторонами накладных.
4.2. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты поставленного оборудования и зачисления денежных средств на счет Поставщика.

5. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Цена оборудования устанавливается в валюте РФ и составляет __________ (_______________________ тысяч) рублей __ коп.
5.2. Изменение цен на поставленное оборудование возможно на условиях, предусмотренных настоящим договором поставки оборудования, или по письменному соглашению Сторон.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель обязуется осуществить полную предоплату за оборудование не позднее __ ________ 201__ г.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Покупатель обязан: принять и оплатить оборудование согласно условиям настоящего Договора.
7.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю оборудование на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в пункте 3.4 настоящего Договора;
- принять от Покупателя оборудование, имеющее скрытые недостатки, и заменить его на аналогичное оборудование или возвратить Покупателю уплаченную за оборудование денежную сумму в течение 10 банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на оборудование.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 2 и 3 п. 7.2 настоящего договора поставки оборудования Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки.
8.3. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п.п. 6.1 настоящего Договора в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа.
8.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора поставки оборудования.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора поставки оборудования.
10.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 (десяти) дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.
Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей, либо если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 10 (десяти) дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 5 дней со дня письменного уведомления, указанного в п. 10.1 настоящего договора поставки оборудования.
10.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.
10.4. При расторжении договора поставки оборудования Поставщик и Покупатель имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам.

и т.д…

Весь типовой пример и форма договора поставки оборудования доступна для бесплатного скачивания в виде прикрепленного варианта документа.

Договор поставки оборудования №________

ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Иванова И.И. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По Договору Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателя холодильное оборудование , в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1 к Договору, является неотъемлемой составной частью Договора), далее по тексту – Оборудование, с обязательным приложением технической документации, инструкции по эксплуатации на русском языке.

1.2. Поставщик производит технологический монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого Оборудования.

1.3. Покупатель принимает и оплачивает Оборудование в порядке, установленном Договором.

1.4. Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременено и не является предметом притязаний иных лиц.

1.5. Дата поставки - момент подписания Сторонами товарной накладной.

2. Сроки, порядок и условия поставки

2.1. Покупатель выполняет работы по восстановлению ограждающих конструкций холодильных камер, восстановлению или замене тепловой и паро-гидроизоляции; работы, связанные с устройством и последующей заделкой отверстий под трубопроводы, кабели, крепежные и другие металлоконструкции и остальные элементы, необходимые для производства монтажных и пуско-наладочных работ холодильного оборудования. Срок окончания таких работ - до даты поставки.

2.2. Срок поставки Оборудования - 12 (Двенадцать) дней с даты исполнения Покупателем п. 2.7.

2.4. Место передачи Оборудования - по месту нахождения Покупателя:____________.

2.5. Качество и комплектность Оборудования должны соответствовать ГОСТам и Договору.

2.6. Поставщик имеет право поставить Оборудование досрочно с письменного разрешения Покупателя.

2.7. Покупатель извещает Поставщика (факс, заказное письмо, E -mail ) о готовности объекта к монтажу не позднее 10 (Десяти) дней с даты платежа, обозначенного в п. 3.3.

2.8. Монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки (1.5).

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ________ , в том числе НДС 18%.

3.2. Порядок оплаты:

3.3. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня выставления счета.

3.4. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты поставки (1.5).

3.5. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

3.6. Датой оплаты - дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.7. Оплата - безналичному расчету, платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Порядок приема-передачи Оборудования. Качество, поставляемого Оборудования

4.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика (далее - Уполномоченные представители) в ходе передачи Оборудования в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка соответствия количества, комплектности, установленных в соответствии со Спецификацией № 1;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Оборудования.

4.2. Оборудование передается Покупателю с комплектом технической документации (сертификаты качества, паспорта на оборудование и комплектующие, техническое описание и инструкции по эксплуатации).

4.3. Приемка Оборудования на соответствие оформленной накладной либо иного первичного учетного документа, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортной накладной (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иного первичного учетного документа, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, по количеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя непосредственно при передаче Оборудования, а в случае невозможности – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Оборудования.

4.4. Если в процессе приема-передачи Оборудования будут обнаружены брак, недокомплект или несоответствие поставленного Оборудования условиям, установленным Спецификацией № 1, Покупатель делает отметку об этом в товарной накладной, а также составляет в 2 (Двух) экземплярах соответствующий Акт, подписываемый уполномоченными представителями обеих Сторон. В течение 3 (Трех) календарных дней Поставщик обязан произвести замену или допоставку Оборудования.

4.5. Обязанность Поставщика поставить Оборудование считается исполненной после передачи Оборудования и при условии надлежащим образом оформленных документов: акта приема-передачи Оборудования; накладных либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортной накладной (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур); счета.

4.6. Обязательства Поставщика по выполнению монтажных, пуско-наладочных работ считаются выполненными с момента подписания сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует исправную работу Оборудования в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня пуска его в эксплуатацию, но не более 13 (Тринадцати) месяцев с момента передачи Оборудования, при соблюдении инструкций по эксплуатации и уходу за Оборудованием. Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные Покупателем дефекты или заменить дефектные части на части надлежащего качества в срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней со дня получения от Покупателя соответствующего требования, при условии наличия необходимых запасных частей в пределах административной границы г. Москвы и Московской области.

5.2. В случае отсутствия запасных частей (п. 4.1), сроки устранения возникших дефектов оговариваются дополнительно.

5.3. Качество Оборудования определяется техническими условиями завода-изготовителя, стандартами общеевропейского сертификата «СЕ» и сертификата РОСТЕСТА ГОССТАНДАРТА РФ.

5.4. Поставщик несет гарантийные обязательства только перед Покупателем.

5.5. Гарантии утрачиваются, если:

Оборудование используется не по назначению;
помещение, где установлено Оборудование не соответствует предъявляемым требованиям для нормальной работы Оборудования;
не соблюдались правила эксплуатации Оборудования;
Оборудование было подвергнуто несанкционированным изменениям, либо были вмонтированы неоригинальные детали;
детали имели повреждения, возникшие в результате небрежности, а также ошибок эксплуатации.

6. Тара, упаковка и маркировка Оборудования

6.1. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются условиями Договора.

6.2. Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения. Упаковка (тара) Оборудования должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре. Если производителем (производителями) Оборудования предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в Договоре, то Оборудование может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Оборудования и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Если Оборудование поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступило Оборудование, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

7. Обязанности сторон

7.1. Покупатель обязуется:

7.2.1. Принять Оборудование в соответствии с разделом 4 Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Оборудования подписать акт приема-передачи Оборудования, накладные либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортные накладные (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающих перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; счета-фактуры (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур). Подписание данных документов в момент получения Оборудования не является подтверждением отсутствия у Покупателя претензий относительно качества, количества и других характеристик Оборудования в случае направления впоследствии Покупателем претензий Поставщику.

7.2.2. Произвести оплату Оборудования в соответствии с условиями Договора.

7.2. Поставщик обязуется:

7.2.1. Передать Оборудование Покупателю в соответствии с условиями Договора.

7.2.2. Передать Покупателю оригиналы акта приема-передачи Оборудования, счетов, накладных либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающие продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортных накладных (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающих перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям в день отгрузки Оборудования; счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки Оборудования Покупателю.

7.2.3. Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств за свой счет.

7.2.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Покупателя.

7.2.5. Доставить Оборудование Покупателю своими силами и за свой счет (собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц).

7.2.6. Представить сертификаты (в случае обязательной сертификации Оборудования), а также в случае осуществления добровольной сертификации Оборудования, и иные документы, обязательные для данного вида Оборудования, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.7. Осуществить монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию собственными силами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о готовности помещений к проведению работ по установке и наладке Оборудования.

7.3. После осмотра результата выполненных Поставщиком монтажных, пуско-наладочных при наличии положительных результатов испытаний Оборудования Стороны подписывают акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из Договора и в связи с ним Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, подлежащего поставке.

8.3. Неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком является, в том числе:

а) однократное нарушение условий по качеству и/или количеству и/или ассортименту и/или комплектности Оборудования;

б) непредставление Покупателю соответствующих документов на Оборудование, требуемых согласно условиям настоящего Договора;

в) повторное направление Поставщиком Оборудования, несоответствующего требованиям Договора, обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплаты Оборудования в сроки, установленные п. 6.4. Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, подлежащей оплате.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору любыми способами и средствами связи.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в третейский суд при Торгово-промышленной палате Самарской области.

11. Изменение, дополнение и расторжение Договора

11.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе одной Стороны или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных Сторонами.

12.3. Договор подписан в двух экземплярах.

12.4. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

12.5. Реквизиты Сторон:

Договора поставки не теряют своей актуальности в предпринимательстве. На них основываются большинство хозяйственных взаимоотношений, в том числе и приобретение оборудования.

Как заполняется договор о поставке оборудования? С развитием рыночной экономики усложняются и взаимоотношения сторон относительно поставки.

Так приобретение оборудования сопряжено с такими нюансами как определение его укомплектованности, согласование процедуры приема и обслуживания в гарантийном периоде. Как оформить правильно типовой договор поставки оборудования?

Что нужно знать

Под договором поставки подразумевается соглашение двух сторон, поставщика и покупателя, о поставке в назначенный срок определенного товара для последующего применения такового в хозяйственных целях.

Особенность соглашения о поставке такова, что приобретенное по нему имущество не может использоваться в бытовом обиходе, областью применения является исключительно производственное применение.

Что касается договора поставки оборудования или купли-продажи, то предметом сделки становится промышленное оборудование.

Оно должно принадлежать продавцу на праве собственности и в отношении него должны отсутствовать любые обременения. В договоре, как правило, приводятся лишь общие условия поставки.

Перечень оборудования, его количество и характеристики указываются отдельным приложением, которое прилагается к основному договору.

Предмет сделки передается покупателю в собственность после подписания . Но на этом сделка не заканчивается и это еще одна особенность данного договора.

Для эксплуатации оборудования необходимо осуществить его монтаж и провести пусконаладочные работы. Данные действия осуществляются продавцом.

Договор становится действительным с момента подписания и имеет силу вплоть до исполнения сторонами всех договорных обязательств.

Любые приложения к договору обладают юридической силой только при правильном документальном оформлении. Как образец договор купли-продажи оборудования.

Основные понятия

Особенностями договора о поставке считаются такие аспекты:

дата заключения и дата исполнения не совпадают;
поставляемые товары обладают общими признаками;
предполагается возможность будущих поставок.

Договор поставки оборудования являет собой разновидность . Отличием является длительный срок действия договора.

Оборудование может поставляться в течение продолжительного времени. Также возможна доставка по частям. Акт приема-передачи оборудования это документ, подтверждающий, что объект действительно получен покупателем.

При этом оборудование осматривается на предмет недостатков и дефектов с целью их своевременного устранения поставщиком. Если покупатель подписал акт без выказания претензий, то имущество считается переданным в надлежащем виде.

Собственностью покупателя оборудование становится после подписания акта. Еще один обязательный документ при поставке оборудования это акт монтажа и ПНР.

В данном документе подтверждается, что оборудование собрано в соответствии с технической документацией, проведен пробный запуск и в работе не обнаружено.

Упомянуть следует и спецификацию, как обязательное приложение договора. В оном описываются характеристики поставленного оборудования, позволяющие не двояко его идентифицировать.

Элементы соглашения

Основными элементами договора о поставке являются предмет договора и сроки поставки. Данные аспекты считаются существенными условиями договора. Если таковые не согласованы сторонами, договор считается незаключенным.

Относительно предмета сделки необходимо указывать его название, количество, качество и иные значимые моменты. Описание предмета договора должно полностью исключать возможность подмены.

При необходимости к договору могут прилагаться документы, на соответствие каким надлежит проверять оборудование. При поставке оборудования со сложными характеристиками, таковые подробно расписываются в спецификации.

Под сроком поставки понимается временной период, когда поставщик обязан предоставить оборудование в полном объеме. При этом срок поставки может быть поделен на несколько периодов, если предполагается поставка по частям.

Относительно субъектного состава соглашения можно отметить, что таковыми могут выступать и юрлица, и физические лица, и государство. В качестве поставщика обычно выступает предприниматель или коммерческая организация.

Покупателем может быть как юрлицо, так и обычный гражданин, приобретающий оборудование не для бытового применения. Иногда покупателем могут становиться госорганы.

Законные основания

Порядок поставки, ассортимента и иные значимые моменты оговариваются в девятнадцати статьях ГК – — . В отдельных случаях к договорам применяются общие положения о купле-продаже ( —).

Типовой договор поставки оборудования

К типовому договору о поставке оборудования прилагаются такие приложения как:

спецификация оборудования;
график поставок;
график платежей.

Из сопутствующих документов используются:

приемопередаточный акт;

Стандартными пунктами договора о поставке договора являются:

предмет договора;
качество и комплектность;
условия передачи оборудования;
переход прав собственности и рисков;
цена оборудования;
порядок расчетов;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон;
форс-мажорные обстоятельства;
прекращение действия соглашения;
порядок разрешения споров;
срок действия договора;
изменения и дополнения;
заключительные положения;
реквизиты и адреса сторон;
подписи ответственных лиц.

С отсрочкой платежа

Договор поставки оборудования с отсрочкой платежа отличается лишь порядком расчетов. Как правило, оплата за поставку осуществляется не по факту, а спустя некоторое время.

Также возможно применения порядка расчетов с поступлением платежей в . Из нюансов оформления договора следует уделить внимание тому, что в самом договоре должен подробно расписываться порядок расчетов.

Если предполагается отсрочка платежа, то необходимо указать крайний срок оплаты. В случае оплаты по частям (рассрочки) надлежит указать периодичность и размер платежей.

В качестве приложения к договору оформляется . Одной из разновидностей договоров поставки оборудования с отсрочкой платежа является договор приобретения оборудования в лизинг.

Таковая становится неотъемлемой частью договора и включает в себя следующие параметры:

точное наименование;
тип и марка электрооборудования;
размеры электрооборудования в принятых единицах;
ТУ, ГОСТ и иные нормативные и технические сведения.

В большинстве случаев договор поставки электрооборудования заключается на длительный срок, когда поставки осуществляются неоднократно в продолжение срока действия договора.

При этом в самом договоре указываются:

данные сторон;
общее название вида оборудования;
сроки поставки;
общая сумма договора;
порядок оплаты.

Более детально сведения о поставляемом товаре указываются в спецификации.

К сведению! Если договор поставки электрооборудования заключается между индивидуальными предпринимателями и общая сумма договора не превышает десяти тысяч рублей, то заключать договор можно в устной форме.

При этом факт поставки удостоверяется сопроводительной документацией ( и т.д.).

Со спецификацией

Спецификация это письменное приложение к договору о поставке, в котором идентифицируется поставленный товар, указываются его качественные и количественные характеристики.

В чем ее необходимость, если все необходимые данные можно прописать в договоре? На практике договор содержит лишь общие данные, без конкретики.

Конечно, в договоре можно прописать подробные характеристики предмета сделки. Но это удобно, когда поставка является разовой.

Если же планируются неоднократные поставки, то загромождать текст договора сложной технологической терминологией крайне нецелесообразно.

Кроме того может меняться состав поставляемой партии товара, количество, качество. При этом можно не менять сам договор, а просто заключить дополнительное соглашение и видоизменить спецификацию.

Спецификация может составляться в письменной или электронной форме, а также передаваться посредством телефонных переговоров, телеграфа и иных средств связи.

С точки зрения документальной обоснованности приоритетен письменный или электронный форма. Обычно составляется спецификация в виде таблицы.

В оной указывается перечень поставленных товаров, количество, стоимость, характеристики. На основании спецификации осуществляется прием оборудования.

Объект медицинского типа

Поставка медицинского оборудования осуществляется на общих условиях. Но есть некоторые моменты, касающиеся специфики предмета договора.

Так помимо основных условий договором предусматривается обучение лиц, каковым предстоит использовать и обслуживать объект медицинского типа.

В договоре прописывается порядок обучения, длительность и точный график. Также обязательно предусматривается возможность досрочной поставки.

Детального уточнения требуют гарантийные обязательства поставщика. В случае нарушения поставщиком сроков поставки покупатель вправе требовать возмещения неустойки.

Если строительного

Договор поставки строительного оборудования формируется на основе типового бланка.

Особо тщательно согласовываются условия о монтаже оборудования и проведении пусконаладочных работ, а также об поставщика за ненадлежащее качество оборудование.

Непосредственное описание поставленного объекта приводится в спецификации. На момент непосредственной поставки может составляться .

При этом параметры оборудования сравниваются с данными спецификации, приложенной технической документации и принятых стандартов. Лишь после проверки состояния объекта составляется и подписывается акт приема-передачи.

Нюансы формирования договора поставки оборудования всецело зависят от характеристик конкретного предмета поставки.

Но типовой шаблон документа почти всегда одинаков, как и перечень необходимых приложений. Зная основные аспекты содержания такого соглашения, можно легко составить договор поставки любого оборудования.

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования - образец .

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

наименование производителя;
марку, модель;
год выпуска;
мощность;
габариты;
иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
Срок устранения недостатков после их выявления.
В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

время приемки и место, где она должна происходить;
лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования - образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

Современные товарно-денежные отношения сложно представить без письменных соглашений, между продавцами и покупателями, определяющих не только их вид, но также особенности сделки. Договор поставки оборудования, исходя из смысла норм статьи 454 ГК РФ, следует относить к категории отдельных видов договоров купли-продажи. В данной статье предлагаем скачать образец оформления договора поставки оборудования, ссылка для скачивания находится в конце статьи, бланк доступен в формате doc.

Закон прямо не упоминает о таком виде соглашения, но в соответствии с ч. 5 статьи 454 ГК РФ, он является частным случаем более широкой группы, под общим названием . Часть 3 статьи прямо указывает на то, что у каждого такого соглашения есть своя особенность, и регулироваться она должна, в том числе, законами и иными законодательными актами РФ. У большинства начинающих предпринимателей не хватает опыта и юридических знаний грамотно составить договор поставки оборудования, вследствие чего возникают издержки и убытки. Прежде, нужно определить его содержание и существенные условия. В качестве примера предлагаем скачать → , → .

Особенности составления договора

Поскольку существует множество типов и видов оборудования, их просто невозможно учесть в одном законе. Для этой цели разрабатываются специализированные нормативы, и они обязаны соответствовать базовым правилам четвертого раздела ГК РФ об отдельных видах обязательств. Как правило, во всех типах соглашений такого рода, имеется собственный предмет договора. И в этом смысле, отношения контрагентов (сторон договора) по поставке конкретного следует обозначать в качестве его предмета. Но, предмет соглашения хоть и первейший пункт, но далеко не единственный и уж тем более не является ни одним из условий.

Договор поставки товара, оборудования в частности, в обязательном порядке должен иметь ряд существенных, а также по желанию контрагентов, и дополнительных условий. Предмет договора и собственно набор условий и будут составлять содержание нужного вам договора. Существенные условия потому так называются, что по ним можно выделить или определить основные признаки именно характерные для данной группы договора. Соответственно, соблюдение их сторонами, в том числе и нарушения обязательств, повлекут специфическую юридическую значимость и ответственность.

Существенные условия

Прежде, следует согласовать вопросы, касающееся самого предмета, то есть, точно определить количество и название имеющегося или впоследствии произведенного оборудования, предназначенное для поставки одной из сторон соглашения.

Непосредственно к существенным условиям договора поставки относят:

Обязанность по передаче оборудования
Срок выполнения обязательств
Момент исполнения поставщиком оборудования своих обязательств
Риск непреднамеренной порчи оборудования и обязательства по нему
Ассортимент, количество и качество оборудования
Последствия нарушений обязательств
Гарантийные обязательства на оборудование
Стоимость услуг

Важно отметить некоторые из перечисленных условий, в которых желательно прямо указать об одновременной передаче сопутствующих оборудованию предметов и принадлежностей. К примеру, таковым могут быть: техпаспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты качества и т.д.

Пример заполнения договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования отличается от стандартного тем, что моментом передачи оборудования может считаться как передача товара непосредственно конечному получателю, так и посреднику. Типичным примером считается, когда товар, заказанный у производителя, передается его службой в транспортную компанию или отделению почтовой связи, так называемому перевозчику. Договором должен быть четко определен этот момент, ибо конкретные обязательства поставщика, считаются исполненными, если оборудование передано посреднику. К договору поставки оборудования следует приложить спецификацию, как ее оформить можно прочитать

Возможно, будет полезно почитать: